买卖合同纠纷 （2020）粤19民终11397号

相关货物已签收且相关责任应由福泽康公司承担，但在未进行验货的情况下要求支付货款，不符合交易习惯。4.托邦公司客观上存在逾期供货的过错，造成口罩机项目组生产延误、订单被取消的损失，且客观上存在疫情影响的原因，货款金额应该酌情扣减。口罩机项目组于5月6日向托邦公司下订单，约定托邦公司于合同签订后5-10天交货，但托邦公司并未严格按照合同约定按时交货，根据送货单显示，托邦公司截止5月25日才向口罩机项目组提供货物。托邦公司的延迟交货，导致整个口罩机项目组生产计划延期9天，未能按期生产、调试、交货，最终被客户取消订单，52台机器被积压仓库。因生产延误期间口罩机价格暴跌，最终口罩机因为价格暴跌而无法卖出，托邦公司的逾期交货行为给口罩机项目组造成严重的经济损失。托邦公司答辩称：一审法院判决本案事实清楚，证据确凿充分，作出的一审判决是正确的，依法应当维持一审的正确裁判。福泽康公司提交的《合作协议》、《和解协议》、《口罩机项目会议》等证据没有经过公证机关的公证，不能说明协议的真实性，明显是福泽康公司欺骗法庭单方面制作的虚假证据，违反了《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，请求法院对于福泽康公司及其法定代

相关货物已签收且相关责任应由福泽康公司承担，但在未进行验货的情况下要求支付货款，不符合交易习惯。4.托邦公司客观上存在逾期供货的过错，造成口罩机项目组生产延误、订单被取消的损失，且客观上存在疫情影响的原因，货款金额应该酌情扣减。口罩机项目组于5月6日向托邦公司下订单，约定托邦公司于合同签订后5-10天交货，但托邦公司并未严格按照合同约定按时交货，根据送货单显示，托邦公司截止5月25日才向口罩机项目组提供货物。托邦公司的延迟交货，导致整个口罩机项目组生产计划延期9天，未能按期生产、调试、交货，最终被客户取消订单，52台机器被积压仓库。因生产延误期间口罩机价格暴跌，最终口罩机因为价格暴跌而无法卖出

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤19民终11397号上诉人（原审被告）：东莞市福泽康医疗器械科技有限公司，住所地为广东省东莞市*****************，统一社会信用代码：91441900MA54BTAL41。法定代表人：周某1。委托诉讼代理人：邹锦富，广东瀚杰律师事务所律师。委托诉讼代理人：卢厚胜，广东瀚杰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：东莞市托邦五金机械有……