建设工程合同纠纷 （2021）鲁03民终1877号

原、被告签订的《黄金城营销中心亮化工程合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性强制规定，内容合法有效，对合同双方均具有法律约束力，原、被告均应遵照约定享有权利、履行义务。由于双方在合同中约定预留审计价款的5%作为质量保修金，且该工程项目自2019年8月14日完工验收至今未满两年，被告有权扣除审计总价款5%作为质量保修金。故支持被告应付原告工程款的数额为扣除5%的质量保修金后的647474.4元。而原告诉求被告支付工程价款的超出部分，不予支持。由于双方明确约定原告未向被告开具增值税专用发票，被告有权延期付款且不视为违约。故对原告诉求被告支付自2019年8月15日至2020年11月30日延期付款的经济损失37263.10元及至实际付清之日的经济损失的主张，不予支持。综上所述，原告的诉讼请求，予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第二百八十七条、第二百六十三条的规定，判决如下：一、原告星汇照明集团有限公司于判决生效之日起十日内向被告山东黄金城地产发展有限公司出具数额647474.4元增值税专用发票后，被告山东黄金城地产发展有限公司向原告星汇照

原、被告签订的《黄金城营销中心亮化工程合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性强制规定，内容合法有效，对合同双方均具有法律约束力，原、被告均应遵照约定享有权利、履行义务。由于双方在合同中约定预留审计价款的5%作为质量保修金，且该工程项目自2019年8月14日完工验收至今未满两年，被告有权扣除审计总价款5%作为质量保修金。故支持被告应付原告工程款的数额为扣除5%的质量保修金后的647474.4元。而原告诉求被告支付工程价款的超出部分，不予支持。由于双方明确约定原告未向被告开具增值税专用发票，被告有权延期付款且不视为违约。故对原告诉求被告支付自2019年8月15日至2020年1

山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁03民终1877号 上诉人（原审被告）：山东黄金城地产发展有限公司，住所地淄博市张店区公园北路商务楼B座309房屋。 法定代表人：胡德法，董事长。 委托诉讼代理人：宋明珠，山东致青春律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：星汇照明集团有限公司(曾用名山东星汇照明工程有限公司)，住所地淄博高新区颐和大厦商业2号楼1单元01180号。 法定代……