劳务合同纠纷 （2019）赣0982民初2454号
裁判要旨
被告张建国口头委托其儿子张文军与原告杨俊清签订木工工程劳务合同，是双方真实意思表示，被告张建国亦已认可，双方均应按合同约定履行义务。 原告要求被告张文军、张建国承担支付工程劳务费的诉讼请求本院予以支持。 被告在法庭辩论终结后再向本院递交反诉状，且未提供相应任何证据，本庭对被告反诉请求不予合并处理。 现原、被告双方对原告已施工工程面积、工程量均已认可，合同中已约定相关单价，双方因工期及工程款支付时间等产生分歧，致此项工程原告未能继续施工，已承做的相关木工程亦未完全完工，原、被告双方均存在一定过错，且合同中未约定有被告承担违约责任情形，双方对工程款支付最低要求为60%，结合本案实际情况本院以原告主张现有完成工程总量308640元的60%折算原告的工程劳务款较为适宜，由此原告杨俊清应获得的工程劳务款为308640×60%－60000元（已付款）－32000元（扣减基础工程）＝93184元，对原告杨俊清超出这一认定数额的诉讼请求，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百二十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：被告张文军、张建国于本
摘要
杨俊清与张文军、张建国劳务合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江西省樟树市人民法院民 事 判 决 书（2019）赣0982民初2454号原告：杨俊清，男，1972年11月19日出生，汉族，住樟树市。 被告：张文军，男，1990年7月17日出生，汉族，住樟树市。 被告：张建国，男，1964年6月19日出生，汉族，住樟树市。 二被告共同委托诉讼代理人：谢芳香，江西药都律师事务所律师。 原告杨俊清（以下简称原告）与被告张文军、张建国劳务合同纠纷一案，本院于2019……