建设工程合同纠纷 （2014）廊民二终第382号

原、被告双方签订的《廊和坊侍郎汇餐厅空调、电气及给排水系统现场收尾合同》均系双方真实的意思表示，且不违反相关法律规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。本案中，原告按照合同约定完成了施工，并提供了双方签字的验收记录，证明工程验收合格，被告方理应按照合同约定支付工程款，故对原告要求被告方支付工程余款18.55万元的诉讼请求本院予以支持；关于原告主张的因被告方原因造成的工程延期损失器械租赁费用4306元、增项工程（垃圾清理）工程款5600元，地下餐厅电气变更工程款12001元、地下餐厅水暖变更工程款1231元，原告提供的证据均经被告方工作人员签字或现场签证，合法有效；对此部分主张共计23138元本院予以支持；关于原告主张的工程延期造成的工人工资损失148815元，虽然被告方工作人员郭泽生在原告方制作的停工待料时间表上签字认可，但郭泽生此签字只能证明存在停工待料的事实，对于应给予的损失赔偿数额148815元显然不属于郭泽生的职责范围，且原告方2012年10月31日合同内请款申请数额仍为185500元，故原告方此部分主张理据不足，本院不予支持；关于反诉部分，反诉原告委托第三方进行整改

原、被告双方签订的《廊和坊侍郎汇餐厅空调、电气及给排水系统现场收尾合同》均系双方真实的意思表示，且不违反相关法律规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。本案中，原告按照合同约定完成了施工，并提供了双方签字的验收记录，证明工程验收合格，被告方理应按照合同约定支付工程款，故对原告要求被告方支付工程余款18.55万元的诉讼请求本院予以支持；关于原告主张的因被告方原因造成的工程延期损失器械租赁费用4306元、增项工程（垃圾清理）工程款5600元，地下餐厅电气变更工程款12001元、地下餐厅水暖变更工程款1231元，原告提供的证据均经被告方工作人员签字或现场签证，合法有效；对此部分主张共计23

河北省廊坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）廊民二终第382号上诉人（原审被告，反诉原告）廊坊澳美基业房地产开发有限公司，住所地：廊坊经济技术开发区祥云道69号。法定代表人张亚娟，董事长。委托代理人罗兰。委托代理人杨万林，北京市仁人德赛律师事务所律师。被上诉人（原审原告，反诉被告）天津市方荣机电设备安装有限公司，住所地：天津市北辰区小淀温家房子（永新街三条胡同41号）。法定代表人方相庆，……