建设工程合同纠纷 （2016）豫01民终285号

建工公司承建了富源合作社的道路施工，并将该道路施工非法转包给没有建筑施工资质的王友文，双方的建设工程施工转包合同应认定为无效。王友文在承建过程中，因发包方富源合作社资金问题导致停工，王友文已完工部分工程经发包方富源合作社、监理单位河南省育兴建设工程管理有限公司及建工公司共同验收合格，建工司对王友文已完工工程的工程款应当承担偿还责任。经相关公司鉴定，王友文完成的工程造价为1355783.05元，其中包括停工费用256347.76元，建工公司与王友文的建设工程施工合同系非法转包，王友文存在一定过错，故该院对该项停工费用不予支持，另扣除建工公司已支付王水泉的工程劳务费231452元，建工公司还应支付王友文剩余工程费用867983.24元。发包方富源合作社应当在欠付工程款范围内对实际施工人王友文承担还款责任。王友文要求建工公司支付所欠工程款利息的诉讼请求，因双方未约定利息支付方式及计算方法，故应自起诉之日（2012年4月17日）按中国人民银行同期贷款利率支付利息至付款之日止。建工公司辩称，王友文在该项目中是建工公司工程项目经理，王友文不具有诉讼主体资格，要求驳回王友文诉讼请求。因在施工过程中所

建工公司承建了富源合作社的道路施工，并将该道路施工非法转包给没有建筑施工资质的王友文，双方的建设工程施工转包合同应认定为无效。王友文在承建过程中，因发包方富源合作社资金问题导致停工，王友文已完工部分工程经发包方富源合作社、监理单位河南省育兴建设工程管理有限公司及建工公司共同验收合格，建工司对王友文已完工工程的工程款应当承担偿还责任。经相关公司鉴定，王友文完成的工程造价为1355783.05元，其中包括停工费用256347.76元，建工公司与王友文的建设工程施工合同系非法转包，王友文存在一定过错，故该院对该项停工费用不予支持，另扣除建工公司已支付王水泉的工程劳务费231452元，建工公司还应支付

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫01民终285号上诉人（原审被告）郑州建工集团有限公司。法定代表人贺中选，总经理。委托代理人朱巧玲、靳振兴，均系该单位员工。被上诉人（原审原告）王友文，男，1967年12月4日生，汉族。委托代理人左林源，河南英泰律师事务所律师。原审被告临颍富源养殖专业合作社。法定代表人叶刚。上诉人郑州建工集团有限公司（以简称建工公司）与被上诉人王友文、原审被……