承揽合同纠纷 （2018）内25民终33号
裁判要旨
原告段文凭与被告交换空间装饰公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同协议》系双方真实意思表示，内容不违反法律、法规强制性规定，合同合法有效。后双方虽签订了三份《增减项协议书及瓦工增减项目明细》但对实际竣工日期���未做出明确约定，根据《中华人民共和国合同法》第七十八条的规定：”当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更”，故原告段文凭要求被告交换空间装饰公司按照《家庭居室装饰装修工程施工合同协议》约定的竣工日期承担每延误一日，按合同工程造价金额2‰承担违约责任的诉讼主张符合法律规定。综上所述，原告段文凭要求被告赔偿工程拖延补偿款18448元的诉讼请求该院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十八条的规定判决，被告锡林浩特市交换空间装饰工程有限公司于该判决生效之日起十五日内给付原告段文凭违约金（以工程造价115300元为基数，自2017年4月5日至2017年7月17日止，按日2‰计算，违约金总数不超18448元）；如��按照该判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履
摘要
锡林浩特市交换空间装饰工程有限��司与段文凭承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院民 事 判 决 书（2018）内25民终33号上诉人(一审被告)：锡林浩特市交换空间装饰工程有限公司，住所地内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市杭办东胜社区。法定代表人：曲金慧，该公司经理。委托诉讼代理人：于进，内蒙古蒙中律师事��所律师。被上诉人(一审原告)：段文凭，男，1981年12月19日出生，汉族，工程师，现住内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市。上诉人锡林浩特市……