建设工程施工合同纠纷 （2019）皖0802民初813号
裁判要旨
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。 被告润晶材料公司作为发包人，将案涉工程发包给第三人远洋装饰公司，第三人再转包给原告王义林，原告虽不具有相应施工资质，但涉案工程已经被告驻工地代表德勇验收合格，且德勇已确认被告应支付的首期工程价款为804036.50元，但被告未向第三人支付相应款项，故原告要求被告支付润晶材料公司蓝宝石领域建设项目围墙工程款804036.50元并承担逾期付款利息的诉讼请求，应予支持。 因原告并非涉案《蓝宝石领域建设项目围墙工程施工合同》合同当事人，依据合同相对性原则，原告要求被告承担合同违约责任，没有法律依据，本院不予支持。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十九条规定，建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。 上述优先受偿
摘要
王义林与安徽润晶新材料有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省安庆市迎江区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖0802民初813号原告：王义林，男，1969年6月27日出生，汉族，住安徽省安庆市宜秀区委托诉讼代理人：胡晓宇，安徽枞城律师事务所律师。 被告：安徽润晶新材料有限公司，住所地安徽省安庆市开发区皖江大道与秦潭路交叉口滨江新区高新技术中心企业孵化中心**。 法定代表人：钟其龙，经理。 第三人：安庆市远洋建筑装饰有限公司，住，住所地安徽省安庆市……