装饰装修合同纠纷 （2017）豫16民终3698号

咸银霞与王前进方签订的装饰施工合同，是双方当事人的真实意思表示，权利义务关系明确，应为有效，因双方对工程质量产生纠纷，合同已经无法实际履行，咸银霞提出解除合同，王前进方亦同意解除，法院确认双方解除合同的效力。本案争议的焦点是工程质量不合格责任承担问题。双方签订的装饰施工合同实际就是承揽合同，承揽人的根本合同义务就是向定作人交付合格的工作成果，本案王前进未能按期保质完成工作任务，对本纠纷的形成具有重大过错。作为定作人的咸银霞是否也应当相应的责任呢？根据合同约定，咸银霞负有对进场的材料和隐蔽工程等各中间工程及时进行验收的义务，且应对材料和工程质量进行监督，本案中咸银霞既没有委托专业的监理人员对材料进行验收及对工程质量进行监督，也没有本人亲自在施工过程中对材料和工程质量提出问题，应当视为王前进方提供的材料和已经完成的工程质量合格；咸银霞却在等到工程基本完工时提出全面质量问题，存在一定的恶意，且又自行将所有工程予以拆除，不利于查明案件事实及处理双方的纠纷。咸银霞要求王前进方赔偿损失及逾期违约金高于工程款，超出了合同预期，不符合社会公众的认知。咸银霞对酿成本纠纷也存在一定过错。王前进方施工的工程

咸银霞与王前进方签订的装饰施工合同，是双方当事人的真实意思表示，权利义务关系明确，应为有效，因双方对工程质量产生纠纷，合同已经无法实际履行，咸银霞提出解除合同，王前进方亦同意解除，法院确认双方解除合同的效力。本案争议的焦点是工程质量不合格责任承担问题。双方签订的装饰施工合同实际就是承揽合同，承揽人的根本合同义务就是向定作人交付合格的工作成果，本案王前进未能按期保质完成工作任务，对本纠纷的形成具有重大过错。作为定作人的咸银霞是否也应当相应的责任呢？根据合同约定，咸银霞负有对进场的材料和隐蔽工程等各中间工程及时进行验收的义务，且应对材料和工程质量进行监督，本案中咸银霞既没有委托专业的监理人员对材料

河南省周口市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫16民终3698号上诉人（原审原告）：咸银霞，女，汉族，1975年10月3日出生，住西华县。委托诉讼代理人：周学文，河南沐天律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河南省龙旺装饰工程有限公司。住所地：周口市川汇区大庆路与建设路交叉口向北50米路西。注册号：411600000016765法定代表人：王前进，该公司经理。被上诉人（原审被告）：王前进……