建设工程施工合同纠纷 （2021）苏09民终2192号

部分已经确认了18个月的停工期间，造成了相应人员工资、机械进退场的损失，但没有支持停工期间后羿公司已经施工部分的资金占用利息损失；2.案涉工程按原合同施工部分在2015年10月底之前已经竣工验收合格，相关资料均已经由兴桥镇政府提交至江苏华恒工程项目咨询管理有限公司，后因鉴定未果，资料被退还给兴桥镇政府，因此后羿公司无需再次移交相应资料。兴桥镇政府对后羿公司的上诉辩称，一审法院认定后羿公司停工损失错误，兴桥镇政府已提出上诉；一审判决后羿公司移交工程竣工资料及竣工图原件正确，但一审还遗漏判决后羿公司移交10份沥青检测报告。兴桥镇政府上诉请求：1.撤销一审判决第一项、第四项，对案涉工程实际工程量重新鉴定；2.变更一审判决第二项，增加后羿公司移交10份沥青检测报告。事实和理由：1.后羿公司一审中提交的承包人申报表不具有签证性质，不能作为后羿公司实际增加工程量依据，该申报表系后羿公司单方制作，且系施工前申报。2.后羿公司施工的射盐线兴桥段公路工程于2015年10月施工完毕，后取得竣工验收证明书与事实不符，该工程当时虽然施工完毕，但是并没有经过实质竣工验收，后羿公司一审提交的单位工程竣工验收证明书

部分已经确认了18个月的停工期间，造成了相应人员工资、机械进退场的损失，但没有支持停工期间后羿公司已经施工部分的资金占用利息损失；2.案涉工程按原合同施工部分在2015年10月底之前已经竣工验收合格，相关资料均已经由兴桥镇政府提交至江苏华恒工程项目咨询管理有限公司，后因鉴定未果，资料被退还给兴桥镇政府，因此后羿公司无需再次移交相应资料。兴桥镇政府对后羿公司的上诉辩称，一审法院认定后羿公司停工损失错误，兴桥镇政府已提出上诉；一审判决后羿公司移交工程竣工资料及竣工图原件正确，但一审还遗漏判决后羿公司移交10份沥青检测报告。兴桥镇政府上诉请求：1.撤销一审判决第一项、第四项，对案涉工程实际工程量重新

江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏09民终2192号上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏后羿路桥工程有限公司，住所地江苏省射阳县合德镇红旗东路1号。法定代表人：童为连，该公司董事长。委托诉讼代理人：祁从周，射阳县维权法律服务所法律工作者。上诉人（原审被告、反诉原告）：射阳县兴桥镇人民政府，住所地江苏省射阳县兴桥镇街道。法定代表人：戴玉清，该镇镇长。委托诉讼代理人：陈剑，该镇副镇……