建设工程施工合同纠纷 （2016）鲁02民终5337号

本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款之规定，决定对本案不开庭审理，并于2016年7月19日组织当事人进行了证据和事实核对。本案现已审理终结。原告青岛琅琊建筑有限公司诉称：原被告于2012年签订建设工程施工合同，约定由原告承建被告发包的位于青岛市黄岛区宝山镇的锦绣山河居住小区1-4号楼工程，总价款为17754920.71元，合同对双方的权利义务进行了约定。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告却存在付款不及时等一系列严重违约情形，导致该工程在临近尾声时被迫暂时停止施工，时至今日被告仍拒付工程款项，且被告已擅自另行组织其他与原告无关的人员继续施工，被告已经构成单方解约和违法施工，为此被告收到质管站的停工处罚。根据原被告双方和监理单位共同签字确认的工程节点结算单，原告已经完工部分的工程款为12433059.79元，被告尚欠原告3402192.51元。故原告请求判令：被告向原告支付工程款3402192.51元，违约金、利息260000元；判令被告支付给原告自起诉之日至判决生效之日止1.3倍银行同期贷款利息；本案诉讼费用由被告承担。被告胶南市永安房地产开发有限公司答辩并反

本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款之规定，决定对本案不开庭审理，并于2016年7月19日组织当事人进行了证据和事实核对。本案现已审理终结。原告青岛琅琊建筑有限公司诉称：原被告于2012年签订建设工程施工合同，约定由原告承建被告发包的位于青岛市黄岛区宝山镇的锦绣山河居住小区1-4号楼工程，总价款为17754920.71元，合同对双方的权利义务进行了约定。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告却存在付款不及时等一系列严重违约情形，导致该工程在临近尾声时被迫暂时停止施工，时至今日被告仍拒付工程款项，且被告已擅自另行组织其他与原告无关的人员继续施工，被告已经构成单方解约和违法

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁02民终5337号上诉人（一审被告）：胶南市永安房地产开发有限公司。法定代表人：王玉兴，董事长。委托代理人：逄锦科，公司员工。委托代理人：张磊，山东光浩律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：青岛琅琊建筑有限公司。法定代表人：刘思进，经理。委托代理人：韩德俊，山东青衡律师事务所律师。委托代理人：陈瑞志，山东青衡律师事务所律师。上诉人胶南市永安房……