建设工程合同纠纷 （2016）鲁10民终2400号

董大爱、王长江与海阳分公司签订的合同书为双方真实意思表示，双方均应按照合同全面履行。现因海阳分公司原因造成合同履行不能，海阳分公司应将收取的合同履约保证金退还董大爱、王长江，并支付董大爱、王长江工程款、活动房和临建人工费和配套材料费。关于停工损失，依据工程联系单和双方的协议书，董大爱、王长江要求按20人停工60天，每人每天150元计算为180000元并无不当，予以认可，海阳分公司应支付董大爱、王长江上述停工损失。董大爱、王长江要求的交通费未能提供充足有效的证据证实，不予认定。因海阳分公司系吉林一建公司开办的非法人机构，所以吉林一建公司、海阳分公司应共同支付给董大爱、王长江上述款项。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百八十三条、第二百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决：一、吉林一建公司、海阳分公司于判决生效后十日内给付董大爱、王长江合同履约金100万元；二、吉林一建公司、海阳分公司于判决生效后十日内给付董大爱、王长江工程款57200元；三、吉林一建公司、海阳分公司于判决生效后十日内给付董大爱、王长江活动房费用及临建人工费21.2万元；四、吉林一建公司

董大爱、王长江与海阳分公司签订的合同书为双方真实意思表示，双方均应按照合同全面履行。现因海阳分公司原因造成合同履行不能，海阳分公司应将收取的合同履约保证金退还董大爱、王长江，并支付董大爱、王长江工程款、活动房和临建人工费和配套材料费。关于停工损失，依据工程联系单和双方的协议书，董大爱、王长江要求按20人停工60天，每人每天150元计算为180000元并无不当，予以认可，海阳分公司应支付董大爱、王长江上述停工损失。董大爱、王长江要求的交通费未能提供充足有效的证据证实，不予认定。因海阳分公司系吉林一建公司开办的非法人机构，所以吉林一建公司、海阳分公司应共同支付给董大爱、王长江上述款项。依据《中华人

山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁10民终2400号上诉人（原审被告）：吉林市第一建筑工程股份有限公司，住所地吉林省吉林市高新区恒山西路警民街81号。法定代表人：张铁平，董事长。委托诉讼代理人：陈涛，山东滨海正大律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：董大爱，男,1970年8月20日出生，汉族，住四川省巴中市巴州区。被上诉人（原审原告）：王长江，男，1973年7月18出生，汉族……