建设工程施工合同纠纷 （2014）哈民二民终字第5号

伟峰公司在建设“一面坡尚东家园”工程过程中，将涉及该工程的部分外墙保温工程、塑钢窗安装工程等分项工程分包给隋治国，该分项程属于伟峰公司承建的整体工程的一部分，双方就该分项公司发生的纠纷属于建设工程施工合同纠纷，应当适用与建设工程纠纷相关的法律规定。关于诉争工程是否具备给付工程款条件的问题。《合同法》第279条规定“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接受该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”，依照该规定，工程款的给付应当以工程的验收合格为基础。关于诉争工程是否竣工验收问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第十四条规定“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占

伟峰公司在建设“一面坡尚东家园”工程过程中，将涉及该工程的部分外墙保温工程、塑钢窗安装工程等分项工程分包给隋治国，该分项程属于伟峰公司承建的整体工程的一部分，双方就该分项公司发生的纠纷属于建设工程施工合同纠纷，应当适用与建设工程纠纷相关的法律规定。关于诉争工程是否具备给付工程款条件的问题。《合同法》第279条规定“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接受该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”，依照该规定，工程款的给付应当以工程的验收合格为

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）哈民二民终字第5号上诉人（原审被告）哈尔滨伟峰房地产开发有限公司，住所地哈尔滨市经开区南岗集中区湘江路90号409室。法定代理人李清，经理。委托代理人王延江，男，1977年3月30日生，该公司职员。委托代理人吴智，男，1964年1月24日生，该公司副经理。被上诉人（原审原告）隋治国，男，1977年2月18日生，汉族，个体业者。委托代理人张铁……