（2018）辽07行终86号
裁判要旨
被告锦州市住房和城乡建设委员会（原锦州市城乡规划建设委员会、原锦州市住房和城乡建设局）具有对符合条件的建设单位颁发房屋拆迁许可证及核准延长拆迁期限的职权。《城市房屋拆迁管理条例》第九条规定，拆迁人应当在房屋拆迁许可证确定的拆迁范围和拆迁期限内，实施房屋拆迁。需要延长拆迁期限的，拆迁人应当在拆迁期限届满１５日前，向房屋拆迁管理部门提出延期拆迁申请；房屋拆迁管理部门应当自收到延期拆迁申请之日起１０日内给予答复。本案中，第三人作为拆迁人在2013年12月31日拆迁期限届满后,未完成拆迁工作，亦未提出延长拆迁期限申请，被告根据建设部办公厅《关于对拆迁人未在法定期间提出拆迁延期申请的复函》（建办法函[2004]128号），第三人在2012年8月31日--2014年6月15日期间属于擅自延长拆迁期限行为，被告对第三人予以处罚后，依第三人的申请作出了锦住建拆延公字[2016]第9号延长拆迁期限公告，被告的行政行为符合《城市房屋拆迁管理条例》规定和《复函》的内容，事实清楚、程序合法。原告的诉讼请求，缺乏事实依据和法律依据，本院不予支持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决驳回原告周凡
摘要
上诉人周凡森与被上诉人锦州市住房和城乡建设委员会行政管理一案二审行政判决书
正文（节选）
辽宁省锦州市中级人民法院行 政 判 决 书（2018）辽07行终86号上诉人（原审原告）周凡森，男，1959年10月31日出生，汉族，个体，现住锦州市。委托代理人郑重，男，1985年10月23日出生，满族，干部，现住锦州市。被上��人（原审被告）锦州市住房和城乡建设委员会，住所地锦州市。法定代表人赵志强，该委员会主任。委托代理人王硕，锦州市城市建设综合开发办公室工作人员。委托代理人杨菡婷，辽宁凌飞……