建设工程施工合同纠纷 （2017）黔27民终556号

2014年3月6日，原、被告签订的《建筑施工合同》，系双方的真实意思表示，且合同未违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应自觉履行。合同签订后，原告未按照合同约定在三日内支付被告5％工程预付款，违反合同规定，属违约行为。被告在完成钢柱的安装工程后，双方未对钢柱的安装工程进行验收，责任在于双方，从现有的证据来看，原告于2014年5月21日开始支付工程进度款，并且在付款过程中未对被告是否按时完成钢柱安装提出异议，表明钢柱的安装工程在2014年4月30日完成，据此，应认定原告的2＃厂房钢柱安装完成时间为2014年4月30日。按照合同约定，被告在完成钢柱安装工程后，原告应一次性支付被告20％的工程款，但是，原告从2014年5月21日起至2014年8月30日止，分八次支付被告工程款116.6万元，违反合同约定，属严重违约行为。2014年9月21日，原告书面通知被告对2＃厂房大门进行调整修改，据此,可以认定在此期间双方都还在履行合同。此后，原告的2＃厂房处于停工状态，庭审中双方认可的合同终止履行时间是2015年5月5日。因原、被告签订的《建筑施工合同》中对双方的权利义务约定不明，以

2014年3月6日，原、被告签订的《建筑施工合同》，系双方的真实意思表示，且合同未违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应自觉履行。合同签订后，原告未按照合同约定在三日内支付被告5％工程预付款，违反合同规定，属违约行为。被告在完成钢柱的安装工程后，双方未对钢柱的安装工程进行验收，责任在于双方，从现有的证据来看，原告于2014年5月21日开始支付工程进度款，并且在付款过程中未对被告是否按时完成钢柱安装提出异议，表明钢柱的安装工程在2014年4月30日完成，据此，应认定原告的2＃厂房钢柱安装完成时间为2014年4月30日。按照合同约定，被告在完成钢柱安装工程后，原告应一次性支付被告

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黔27民终556号上诉人（原审原告）：贵州黔力重工有限公司，住所地：贵州省贵定县昌明经济开发区，组织机构代码：05706666-8。法定代表人：倪孝赎，公司总经理。委托代理人：张鸿，贵州致正律师事务所律师。委托代理人：丁天芬，公司员工。被上诉人（原审被告）：被告江西省第一房屋建筑公司，住所地：江西省南昌市青云谱区抚河南路158号，……