建设工程施工合同纠纷 （2019）粤03民终30102号

本案为建设工程施工合同纠纷案件。根据双方的上诉和答辩意见，本案二审的主要争议焦点为：一、一审法院所认定的逾期提交消防验收合格证的天数是否正确；二、逾期提交消防验收合格证的原因是什么，责任应当如何认定。关于第一个争议焦点。在本案中，君诚公司未能举证证明其在名称核准通过后第一时间将该情况通知了国宏宝安分公司，国宏宝安分公司也未能举证证明其在消防验收通过后第一时间将消防验收合格证交给了君诚公司。在此情况下，一审法院根据双方的微信聊天记录，推定国宏宝安分公司最迟于2018年9月8日知道君诚公司名称核准通过，国宏宝安分公司最迟于2019年3月19日将消防验收合格证交给了君诚公司，进而认定逾期提交消防验收合格证的天数为71天，并无不当。关于第二个争议焦点。在本案中，君诚公司称2018年12月20日和2019年2月1日这两次消防验收意见书中所指出的所有需要整改的问题均属于国宏宝安分公司的施工范围，之后也是由国宏宝安分公司完成整改并最终通过消防验收。但从上述两次消防验收意见书所指出的需要整改的问题来看，“与相邻建筑防火间距不足，与设计图纸不符”、“B栋楼梯下设有功能房”、“教室墙面装修材料与设计不符，

本案为建设工程施工合同纠纷案件。根据双方的上诉和答辩意见，本案二审的主要争议焦点为：一、一审法院所认定的逾期提交消防验收合格证的天数是否正确；二、逾期提交消防验收合格证的原因是什么，责任应当如何认定。关于第一个争议焦点。在本案中，君诚公司未能举证证明其在名称核准通过后第一时间将该情况通知了国宏宝安分公司，国宏宝安分公司也未能举证证明其在消防验收通过后第一时间将消防验收合格证交给了君诚公司。在此情况下，一审法院根据双方的微信聊天记录，推定国宏宝安分公司最迟于2018年9月8日知道君诚公司名称核准通过，国宏宝安分公司最迟于2019年3月19日将消防验收合格证交给了君诚公司，进而认定逾期提交消防验收

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤03民终30102号上诉人（原审原告）：深圳市君诚教育科技有限公司，住所地：深圳市宝安区新安街道留仙二路南天辉大厦荣信客公寓一楼，统一社会信用代码：91440300MA5EGMAA1E。法定代表人：沈元成,经理。委托诉讼代理人：李月彬，广东国晖（坪山）律师事务所律师。上诉人（原审被告）：国宏消防工程集团有限公司深圳宝安分公司，住所地：深圳市宝……