建设工程合同纠纷 （2014）临民一终字第965号

原、被告签订的建设工程施工合同，系双方当事人的真实意思表示，为有效合同，双方均应按照合同约定履行自己的义务。被告已经按照合同约定施工并交付了工程，竣工时间延迟，均是因客观存在的原因并经监理单位审批同意延期施工，且原告至今也未按照约定支付工程款，另外被告交付工程后，经结算原告已按合同约定将履约保证金退还给被告，说明被告并未违反合同约定。原告主张被告违约，并要求被告支付违约金的诉讼请求，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：驳回原告临沭县青云镇赵窝村村民委员会要求被告临沭县开元建筑有限公司支付违约金605400元的诉讼请求。诉讼费13424元（其中案件受理费9854元减半收取4927元、保全费3570元），共计收取8497元，由原告临沭县青云镇赵窝村村民委员会负担。上诉人赵窝村委请求撤销原审判决，支持原审诉讼请求，主要理由是，一、2010年8月6日，被上诉人交纳50万元是建楼投标押金，一审法院错误的认定为履约保证金，这是导致本案错判的根本原因。签订合同的时间是2010年8月16日，根据合同约定，是中标后两日内

原、被告签订的建设工程施工合同，系双方当事人的真实意思表示，为有效合同，双方均应按照合同约定履行自己的义务。被告已经按照合同约定施工并交付了工程，竣工时间延迟，均是因客观存在的原因并经监理单位审批同意延期施工，且原告至今也未按照约定支付工程款，另外被告交付工程后，经结算原告已按合同约定将履约保证金退还给被告，说明被告并未违反合同约定。原告主张被告违约，并要求被告支付违约金的诉讼请求，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：驳回原告临沭县青云镇赵窝村村民委员会要求被告临沭县开元建筑有限公司支付违约金605400元的诉

山东省临沂市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）临民一终字第965号上诉人（原审原告）临沭县青云镇赵窝村村民委员会。负责人刘某某，村党支部书记。委托代理人王永朝，山东正之源律师事务所律师。被上诉人（原审被告）临沭县开元建筑有限公司。法定代表人孙某某，经理。委托代理人李永成，山东衡正源律师事务所律师。上诉人临沭县青云镇赵窝村村民委员会（以下称赵窝村委）与临沭县开元建筑有限公司（以下称开元公司）……