委托合同纠纷 （2014）洪民四终字第148号

本案争议的焦点在于延期完成委托事宜的责任是否应由被上诉人承担。根据中华人民共和国建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》第三条、第四条，《江西省建筑施工企业三类人员安全生产考核管理实施细则》第三条、第四条的规定，建筑施工企业管理人员必须经省级以上建设行政主管部门或者其他有关部门安全生产考核，考核合格取得安全生产考核合格证书后，方可担任相应职务。建筑施工企业主要负责人，是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、经理、技术负责人、企业分管安全生产工作的副经理等根据第五条的规定，县级以上建设行政主管部门负责本行政区域内建筑施工企业管理人员安全生产知识考试的组织和管理能力的考核工作，各级安全监督管理站具体实施；根据第九条的规定，施工企业主要负责人为A类，项目负责人为B类，专职安全生产管理人员为C类。在办理建筑业企业资质的过程中，企业的有关管理人员必须经安全生产考核合格，其过程为经过安全生产知识培训后参加安全生产知识考试。根据一审时被上诉人提交的证据可知，江西三禾公司相关人员参加三类人员考试次

本案争议的焦点在于延期完成委托事宜的责任是否应由被上诉人承担。根据中华人民共和国建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》第三条、第四条，《江西省建筑施工企业三类人员安全生产考核管理实施细则》第三条、第四条的规定，建筑施工企业管理人员必须经省级以上建设行政主管部门或者其他有关部门安全生产考核，考核合格取得安全生产考核合格证书后，方可担任相应职务。建筑施工企业主要负责人，是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、经理、技术负责人、企业分管安全生产工作的副经理等根据第五条的规定，县级以上建设行政主

江西省南昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）洪民四终字第148号上诉人（原审原告、反诉被告）江西三禾建设工程有限公司，住所地江西省南昌市。法定代表人陈美，总经理。委托代理人陈兵，男，系江西三禾建设工程有限公司副总经理。委托代理人万金刚，江西志龙律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）江西泰源房地产经纪有限公司，住所地江西省南昌市。法定代表人熊梅清，董事长。委托代理人徐之春，男，系江……