计算机软件开发合同纠纷 （2018）川01民初1162号

合同约定凯尔文科技公司自付款日4个自然月之内必完成整个项目的开发工作并交付验收。自然月是与非自然月相对应的，是指每个月的首日到该月的最后一日，因合同约定了凯尔文科技公司的工作时间从廖祥付款次日即2017年5月3日开始计算，因此按照合同的约定，凯尔文科技公司交付整个项目的开发工作日期应当至迟为2017年8月31日。但是，凯尔文科技公司交付是否逾期应当综合合同的全部约定及双方履行情况综合考虑。 第一，对于新增的需求应当给予凯尔文科技公司一定的合理顺延期限。双方在合同中约定对于增加需求或者修改意见未能及时反馈的则顺延交付日期。合同中约定开发软件的运营环境仅包括了开发安卓和苹果运营环境，并未约定开发PC运营环境下的软件。但在2017年7月19日的微信聊天记录中廖祥一方提出要开发电脑版的，凯尔文科技公司员工当时也表明对此并不知情。因此，在合同对电脑版并未进行约定的情况下，可以视为新增的需求。双方在合同中约定了对新增需求的开发时间顺延，在无证据证明双方对顺延时间有明确约定的情况下，本院认为至少应当给予凯尔文科技公司合理的开发期限。而凯尔文科技公司交付的测试包最迟时间为2017年9月20日，上述时间

合同约定凯尔文科技公司自付款日4个自然月之内必完成整个项目的开发工作并交付验收。自然月是与非自然月相对应的，是指每个月的首日到该月的最后一日，因合同约定了凯尔文科技公司的工作时间从廖祥付款次日即2017年5月3日开始计算，因此按照合同的约定，凯尔文科技公司交付整个项目的开发工作日期应当至迟为2017年8月31日。但是，凯尔文科技公司交付是否逾期应当综合合同的全部约定及双方履行情况综合考虑。 第一，对于新增的需求应当给予凯尔文科技公司一定的合理顺延期限。双方在合同中约定对于增加需求或者修改意见未能及时反馈的则顺延交付日期。合同中约定开发软件的运营环境仅包括了开发安卓和苹果运营环境，并未约定开发P

四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川01民初1162号 原告（反诉被告）：廖祥。 委托诉讼代理人：何显兵，四川蜀文律师事务所律师。 委托诉讼代理人：古鹏，四川蜀文律师事务所律师。 被告（反诉原告）：成都市凯尔文科技有限公司，住所地四川省成都市高新区益州大道北段**********。 法定代表人：冯天时，业务支撑总监。 委托诉讼代理人：张静，女，该公司员工。 委托诉讼代理人：……