建设工程施工合同纠纷 （2019）桂03民终2916号

“至今原告未向设计单位和被告出具原告加固设计方案”与“工程停工是因为原告施工过程偷工减料，产生较严重的工程质量问题，导致建筑工程停工”的这些事实错误，事实是上诉人早已经出具加固设计方案，是被上诉人故意拒绝对整改方案及整改图纸盖章确认，才导致上诉人停工，并不是上诉人无法继续履行或明确表示不履行或实际上已停止履行合同。1、上诉人于2015年9月20日请求设计单位对不合格砼（混凝土）进行加固处理的验算和加固的设计，设计单位于同年同月29日给被上诉人出具了《工程回复函》，对需要加固处理的砼柱出具了加固整改方案及设计图纸。同年10月10日上诉人与桂林三建股份有限公司签订了《结构加固施工协议书》，聘请了具有专业资质的施工单位对需要加固整改的砼柱进行加固施工，但被上诉人及被上诉人聘请的监理公司至今拒绝对设计方案及施工方案盖章，也未向上诉人提供任何其他的加固整改施工方案，使得桂林三建股份有限公司无法对需要加固处理的砼柱进行加固施工，迫使上诉人无法对其它工程继续施工。被上诉人并提出要求上诉人将整栋楼房拆除重建的无理要求，导致上诉人对整改加固的砼柱以及其它基础无法施工，上诉人停工至今。2、截止2015年2

“至今原告未向设计单位和被告出具原告加固设计方案”与“工程停工是因为原告施工过程偷工减料，产生较严重的工程质量问题，导致建筑工程停工”的这些事实错误，事实是上诉人早已经出具加固设计方案，是被上诉人故意拒绝对整改方案及整改图纸盖章确认，才导致上诉人停工，并不是上诉人无法继续履行或明确表示不履行或实际上已停止履行合同。1、上诉人于2015年9月20日请求设计单位对不合格砼（混凝土）进行加固处理的验算和加固的设计，设计单位于同年同月29日给被上诉人出具了《工程回复函》，对需要加固处理的砼柱出具了加固整改方案及设计图纸。同年10月10日上诉人与桂林三建股份有限公司签订了《结构加固施工协议书》，聘请了具

广西壮族自治区桂林市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂03民终2916号 上诉人（一审原告）：桂林市第七建筑安装工程有限责任公司，住所地桂林市翊武路58号。 法定代表人：蔡如云，该公司总经理。 委托诉讼代理人：蒋景，桂林市星宇法律事务所法律工作者。 委托诉讼代理人：罗建光，该公司技术员。 被上诉人（一审被告）：桂林国裕置业投资有限公司，住所地桂林市北辰路3号。 法定代表人：翟宏忠，该……