建设工程施工合同纠纷 （2017）豫07民终340号

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。原告安信公司作为承包人，古黄池公司作为发包人，双方当事人签订的建设工程施工合同、以房抵工程款协议书及2014年5月25日签订的协议书，属双方当事人的真实意思表示，合法有效。双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。双方约定工程施工开工日期为：2013年6月20日，合同工期为420天，竣工日期为2014年8月20日。安信公司是在2015年2月10日收到河南省建设工程质量整改通知书的，工程竣工日应为2015年2月10日。安信公司未在双方约定2014年8月20日竣工日之前竣工，部分原因是由于古黄池公司额外增加工程量造成的，并且双方约定工程款支付方式为按合同节点支付，古黄池公司未按约定按合同节点向安信公司支付工程款。在按时竣工及按合同节点支付工程款方面双方均存在违约行为，按照协议书第七条违约责任：一、如安信公司未按照约定时间完成本协议的内容，古黄池公司有权拒付剩余工程款，同时安信公司续按照剩余款额日千分之一向古黄池公司支付违约金，古黄池公司对违约金有权从剩余款项中扣除直至执行协议完成。古黄池公司提起反诉要求安信公司按剩余工程款额日千分

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。原告安信公司作为承包人，古黄池公司作为发包人，双方当事人签订的建设工程施工合同、以房抵工程款协议书及2014年5月25日签订的协议书，属双方当事人的真实意思表示，合法有效。双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。双方约定工程施工开工日期为：2013年6月20日，合同工期为420天，竣工日期为2014年8月20日。安信公司是在2015年2月10日收到河南省建设工程质量整改通知书的，工程竣工日应为2015年2月10日。安信公司未在双方约定2014年8月20日竣工日之前竣工，部分原因是由于古黄池公司额外增加工程量造成的，并且双方约定工程款

河南省新乡市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫07民终340号上诉人(原审原告、反诉被告)：河南安信建设集团有限公司，住所地郑州市惠济区常青路6号。法定代表人：张贵亮，该公司总经理。委托诉讼代理人：李老铁，河南华融律师事务所律师。委托诉讼代理人：李续昌，该公司项目经理。被上诉人(原审被告、反诉原告)：封丘县古黄池站务置业有限公司，住所地封丘县世纪大道中段。法定代表人：杨张伟，该公司总经理……