买卖合同纠纷 (2018)晋09民终725号
裁判要旨
原四小、原志强作为甲方与作为乙方的太原市万柏林区星河湾家俱经销部签订了合同编号为TY0062的《北京星河至业整体家居销售合同》,该合同系双方当事人的真实意思表示,买卖合同依法成立。原四小、原志强在签订合同后,按照合同约定给付了太原市万柏林区星河湾家俱经销部家居款共计1463040元,在该买卖合同中,原四小、原志强已向太原市万柏林区星河湾家俱经销部履行了给付家居款的义务。原四小、原志强将其购买的太原星河湾二号园第11幢2单元1502号房屋转卖给梁红,梁红与太原星河湾房地产开发有限公司签订的合同中约定太原星河湾房地产开发有限公司在2012年9月28日前交房,梁红因质量问题未收房,后于2016年5月30日办理收房手续。原四小、原志强与太原市万柏林区星河湾家俱经销部在合同中约定”乙方交货期限为太原星河湾11-2-1502交房验收后60天,随即在10天内全部完成安装调试验收合格交付使用”,原告所称的2012年9月28日至2012年10月20日仅为梁红办理收楼手续的时间,并非已对房屋验收合格的时间,原告所提供的证据不能证明原四小、原志强因个人原因需太原市万柏林区星河湾家俱经销部逾期或延期交付货物;
摘要
宋飞与原四小、原志强买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文(节选)
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省忻州市中级人民法院p t ; ” > 民 事 判 决 书(2018)晋09民终725号上诉人(原审原告):宋飞,男,1978年6月14日生,河北省黄骅市人,现住河北省黄骅市。委托诉讼代理人:雷潇,北京市大瀚律师事务所律师。被上诉人(原审被告):原四小,男,1970年1月8日生,山西省繁峙县人,现住繁峙县。……