建设工程施工合同纠纷 （2017）皖0124民初4324号
裁判要旨
依法成立的合同受法律保护。 本案中广西建工集团第四建筑工程有限责任公司中标取得安徽省地质调查院实物地质资料标本库房工程的施工建设，为此双方签订了《建设工程施工合同》，该合同内容真实、合法，对双方当事人均有约束力。 合同签订后，广西建工集团第四建筑工程有限责任公司便组织施工人员进入施工现场进行施工，工程于2015年1月8日开工，于2015年10月21日竣工验收。 案涉工程因设计等与现场实际条件差异较大，致使工程的施工方法、工程施工项目、工程量等依法进行了相应调整、增加，工程工期延后。 工程竣工后，双方对工程量及工程价款、工期、照管费用等结算事项产生异议，故而成诉。 归纳一下，本案的争议焦点有两大点：一、本诉部分，（一）案涉工程的总工程价款是多少，广西建工集团第四建筑工程有限责任公司要求安徽省地质调查院给付工程余款10650254元（不含质量保修金），并支付逾期付款的利息1011774元（按中国人民银行同期贷款利率标准，自2015年10月21日计算至2017年5月21日；此后利息，按前述利率标准计算至实际付款之日）的事实及法律依据；（二）广西建工集团第四建筑工程有限责任公司要求安徽省地质调
摘要
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司与安徽省地质调查院建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省庐江县人民法院民 事 判 决 书（2017）皖0124民初4324号原告（反诉被告）：广西建工集团第四建筑工程有限责任公司，住所地广西壮族自治区桂林市瓦窑路**，统一社会信用代码91450300198854457U。 法定代表人：杨俊，该公司董事长。 委托诉讼代理人：桑言文，安徽皋德律师事务所（2017年月日前系安徽智星律师事务所律师）律师。 被告（反诉原告）：安徽省地质调查院，，地址安徽省……