建设工程施工合同纠纷 （2019）黔04民终681号

本案争议焦点为：黔顺金安公司尚欠润丰公司工程欠款为多少。《退场协议书》第4条付款方式约定“业主方支付甲方工程进度款后按照双方2018年4月23日签订劳务分包合同比例对最终审定结算总额进行支付。如甲方于2019年1月30日前未收到业主方支付工程款，则甲方在2019年1月30日前支付所欠工程款总额的70%，剩余尾款在2019年4月1日前支付完毕。在每笔款项支付同时按照原合同扣除3%的税款。”。上诉人主张因双方签订的《劳务清包合同》第七条第3款第7项约定：“乙方（润丰公司）如不能按照双方约定工期完工，造成所有损失由乙方承担。乙方不得无故停工，如因乙方原因造成现场停工超过5天，甲方按照乙方已完成工程量总价的70%进行结算并清退出场。”，应理解为上诉人仅应按照最终结算审定金额的70%支付工程款，被上诉人主张按劳务分包合同比例对支付应理解为按照《劳务清包合同》第六条：“乙方所承包工程（事消毒池）完成7个工作日甲方必须支付工程量总价的70%供乙方支付工人工资，完工30工作日内进行验收，超出30工作日未验收视为验收合格。工程完工验收合格之日起60工作日内，并按照工程总价的97%进行支付。剩下的3%作为

本案争议焦点为：黔顺金安公司尚欠润丰公司工程欠款为多少。《退场协议书》第4条付款方式约定“业主方支付甲方工程进度款后按照双方2018年4月23日签订劳务分包合同比例对最终审定结算总额进行支付。如甲方于2019年1月30日前未收到业主方支付工程款，则甲方在2019年1月30日前支付所欠工程款总额的70%，剩余尾款在2019年4月1日前支付完毕。在每笔款项支付同时按照原合同扣除3%的税款。”。上诉人主张因双方签订的《劳务清包合同》第七条第3款第7项约定：“乙方（润丰公司）如不能按照双方约定工期完工，造成所有损失由乙方承担。乙方不得无故停工，如因乙方原因造成现场停工超过5天，甲方按照乙方已完成工程量

贵州省安顺市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)黔04民终681号上诉人（原审被告）：贵州黔顺金安旅游开发建设有限公司。住所地：贵州省安顺市经济技术开发区万象旅游城**2-3跃5-2。法定代表人：张祥。委托诉讼代理人：聂佳玲、李厅厅，贵州上运潇荣律师事务所律师、实习律师。代理权限为特别授权。被上诉人（原审原告）：贵州润丰建筑工程有限公司。住。住所地：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区贵阳世纪城**……