建设工程施工合同纠纷 （2018）辽02民终1870号
裁判要旨
案外人万顺消防公司与被告闽南双兴公司签订了《工程承包合同》，万顺消防公司具有相应的建筑企业资质，合同是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律、法规的禁止性规定，依法应确认为有效。虽然万顺消防公司认可原告王兴杰是该工程的实际施工人，但《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条的规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名称签订建设工程施工合同，应当认定无效合同；但建设工程经竣工验收合格，承包人可以参照合同约定主张支付工程价款。同时，该解释第二十六条的规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。原告作为个人虽然没有相关施工资质，并借用万顺消防公司名义承揽案涉工程，但其已实际完成了工程施工，并取得了竣工验收合格证，故可要求发包方闽南双兴公司在欠付工程款的范围内承担给付责任。被告闽南双兴公司认可案涉消防工程款结算金额为235万元，但并未举证证明其已付款项的数额，故一审法院认定闽南双兴公司欠付工程款金额为235万元，被告闽南双兴公司应对该235万元工程款及按照合同约定付款时间的次日起算的逾期利息承担给付
摘要
王兴杰与大连闽南双兴市场有限公司、大连双兴商品城有限公司等建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽02民终1870号上诉人(原审原告)：王兴杰，女，公民身份号码×××，住大连市甘井子区。委托诉讼代理人：王草泉，辽宁金石律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：大连闽南双兴市场有限公司，组织机构代码39974XXXX，住所地大连市甘井子区虹港路298号。法定代表人：戴思恩，该公司经理。被上诉人(原审被告)：大连双兴商品城有限公司，统一社会信用代……