买卖合同纠纷 （2014）合民二终字第00761号

中润酒店与智投公司间签订的《中央空调销售及安装合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应依约履行。合同签订后，智投公司依约进行了空调设备的安装，安装过程中，因部分室外机型缺货及中润酒店的需要，双方办理了变更手续，对相关机型进行了变更，并追加了相关设备，双方最终对变更、追加的设备价款进行了确认，确定合同结算价款为1316000元，现中润酒店仅支付120万元，原审判令中润酒店支付下欠款项116000元并无不当。中润酒店上诉主张智投公司未完全履行合同义务，其有权拒付下欠货款。虽然双方的空调工程未办理验收手续，但中润酒店早在2012年10月即已正式实际使用，在长达近两年的使用期间内，无证据显示中润酒店向智投公司提出过空调存在安装未合格及质量问题，故对中润酒店以空调安装不合格为由主张不应给付下欠工程款，且应给付违约金的上诉理由，本院依法不予采信。虽然双方合同中约定工期为30天，自2012年2月2日开始至2012年3月2日竣工，但合同同时约定工期自合同签订后中润酒店通知进场之日起算，现中润酒店未提供证据证明其通知智投公司进场时间，其以合同约定的工期作

中润酒店与智投公司间签订的《中央空调销售及安装合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应依约履行。合同签订后，智投公司依约进行了空调设备的安装，安装过程中，因部分室外机型缺货及中润酒店的需要，双方办理了变更手续，对相关机型进行了变更，并追加了相关设备，双方最终对变更、追加的设备价款进行了确认，确定合同结算价款为1316000元，现中润酒店仅支付120万元，原审判令中润酒店支付下欠款项116000元并无不当。中润酒店上诉主张智投公司未完全履行合同义务，其有权拒付下欠货款。虽然双方的空调工程未办理验收手续，但中润酒店早在2012年10月即已正式实际使

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）合民二终字第00761号上诉人（原审被告、反诉原告）：安徽中润酒店有限公司，住所地合肥市蜀山区东至路5号，组织机构代码59869822-X。法定代表人：汪正鹏，董事长。委托代理人：胡静轩，安徽金亚太律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：安徽智投商贸有限公司，住所地合肥经济技术开发区312国道以南、合安路以西怡缘小区7幢303室，组织机……