建设工程施工合同纠纷 （2015）六民一初字第00073号

本案系建设工程施工合同纠纷。原告姜宁与被告池州振华公司签订了内部承包协议，并实际履行了部分工程，后由于发包方的原因工程停工。被告就已完工工程委托专业机构进行审核，确认工程款及停工损失为5213435.16元，扣除被告垫付的农民工工资400000元及混凝土费用458935.64元，下欠工程款4354499.52元，被告理应予以支付。双方在签订合同时约定履约保证金500000元，姜宁已实际交纳，现非因姜宁的原因导致工程停工，对于下欠的履约保证金200000元，被告方应当予以返还。利息从应当支付工程款之日起计付。本案被告于2014年12月18日对已完成的工程款进行了审核，即应当支付所欠工程款，因未能及时支付，应当从2014年12月19日起计付工程款利息。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、被告池州市振华建筑安装工程有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付原告姜宁工程款4354499.52元及利息（以4354499.52元为本金，从2014年12月19日起按中国人

本案系建设工程施工合同纠纷。原告姜宁与被告池州振华公司签订了内部承包协议，并实际履行了部分工程，后由于发包方的原因工程停工。被告就已完工工程委托专业机构进行审核，确认工程款及停工损失为5213435.16元，扣除被告垫付的农民工工资400000元及混凝土费用458935.64元，下欠工程款4354499.52元，被告理应予以支付。双方在签订合同时约定履约保证金500000元，姜宁已实际交纳，现非因姜宁的原因导致工程停工，对于下欠的履约保证金200000元，被告方应当予以返还。利息从应当支付工程款之日起计付。本案被告于2014年12月18日对已完成的工程款进行了审核，即应当支付所欠工程款，因未能

安徽省六安市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）六民一初字第00073号原告：姜宁，男，1980年7月3日出生，汉族，住安徽省蚌埠市五河县。委托代理人：胡国杰，安徽承义律师事务所律师。委托代理人：江凯，安徽承义律师事务所律师。被告：池州市振华建筑安装工程有限公司，住所地安徽省池州市杜坞路2号，组织机构代码74087125-8。法定代表人：纪光意，该公司董事长。委托代理人：陈国华，安徽安池律师……