建设工程施工合同纠纷 （2017）冀05民终4135号

依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，视为验收合格。本案中，原告按照合同约定完成了被告发包的工程，被告则应当按照约定按期足额支付原告工程款。现被告拖延支付原告工程款134335元，依法应承担继续履行支付工程款的违约责任。施工过程中，原、被告均未按照合同约定的付款、验收规定履行，造成工程延期交付，双方均存在过错，应各自承担相应的责任。被告在本案中要求原告承担工程延期交工的违约责任以及赔偿因建筑工程质量不合格造成损失的主张，因未按有关规定缴纳反诉费用，故本案不予处理，被告可另案起诉解决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、二百七十九条、二百八十三条及《最高人民法院关于审理》第十三条的规定，判决：被告田存玉、田存拴、田存柱、张安国、高瑞华、任翠欣、田存会给付原告侯连会工程款134335元（其中张安国37578元；高瑞华15968元；田存会11503元；田存柱11503元；田存玉26828元；田存栓10653元；任翠欣112901元），判决生效后十五日内付清。案件受理费2986元，由

依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，视为验收合格。本案中，原告按照合同约定完成了被告发包的工程，被告则应当按照约定按期足额支付原告工程款。现被告拖延支付原告工程款134335元，依法应承担继续履行支付工程款的违约责任。施工过程中，原、被告均未按照合同约定的付款、验收规定履行，造成工程延期交付，双方均存在过错，应各自承担相应的责任。被告在本案中要求原告承担工程延期交工的违约责任以及赔偿因建筑工程质量不合格造成损失的主张，因未按有关规定缴纳反诉费用，故本案不予处理，被告可另案起诉解决。依照《中华人民共和国合同

河北省邢台市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀05民终4135号上诉人（原审被告）：田存会，男，1971年12月13日出生，汉族，农民，现住宁晋县。上诉人（原审被告）：田存玉，男，1957年9月23日出生，汉族，农民，现住宁晋县。上诉人（原审被告）：张安国，男，1957年12月8日出生，汉族，农民，现住宁晋县。上诉人（原审被告）：田存柱，男，1960年4月16日出生，汉族，农民，现住宁晋……