建设工程施工合同纠纷 （2021）苏03民终3893号

一、关于涉案合同应否继续履行问题。华力公司认为珺天公司未按合同约定的工期完工构成违约，主张珺天公司继续履行合同并承担违约金；珺天公司认为华力公司未按合同约定支付工程款构成违约，并认为涉案合同已无法继续履行，主张解除合同并支付工程款。评析如下：首先，珺天公司以华力公司构成根本违约为由解除合同不能成立。涉案合同约定自珺天公司进场施工起，“每三十日为一次付款节点，每次付款节点支付当期工程量60%的款项”，珺天公司自2020年4月8日施工，于4月23日停工。2020年5月31日珺天公司要求华力公司支付工程款，虽此时自珺天公司进场施工起已超出三十日，但基于珺天公司停工情况，华力公司有理由拒绝支付工程款，不构成违约。工期到期后，2020年6月至9月，珺天公司继续施工。期间经其向华力公司主张工程款，华力公司均未支付，虽然一定程度上造成珺天公司资金短缺，但支付工程款建立在核算工程量的基础上，珺天公司经华力公司多次催促核算工程量均拒绝，其对此存在明显过错，故华力公司不构成根本违约。其次，涉案合同约定工程量约为50万立方米，到期日为2020年6月6日。但至约定的工期时，珺天公司仅施工1万立方米左右，其完成

一、关于涉案合同应否继续履行问题。华力公司认为珺天公司未按合同约定的工期完工构成违约，主张珺天公司继续履行合同并承担违约金；珺天公司认为华力公司未按合同约定支付工程款构成违约，并认为涉案合同已无法继续履行，主张解除合同并支付工程款。评析如下：首先，珺天公司以华力公司构成根本违约为由解除合同不能成立。涉案合同约定自珺天公司进场施工起，“每三十日为一次付款节点，每次付款节点支付当期工程量60%的款项”，珺天公司自2020年4月8日施工，于4月23日停工。2020年5月31日珺天公司要求华力公司支付工程款，虽此时自珺天公司进场施工起已超出三十日，但基于珺天公司停工情况，华力公司有理由拒绝支付工程款，

江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏03民终3893号上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏华力钢管有限公司，住所地江苏省徐州市铜山区大彭镇权寨村。法定代表人：王伟，该公司总经理。委托诉讼代理人：毛峰，江苏金铎律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：徐州珺天建设工程有限公司，住所地江苏省徐州市云龙区淮海食品城同发路11号淮海文博园3号楼H-212室。法定代表人：曹书芳，该公……