建设工程施工合同纠纷 （2019）闽06民终1869号

1、关于本案《施工合同》是否有效问题。《施工合同》是双方当事人自愿签订，虽在合同的承包方是填福建宁发达装饰工程有限公司，但福建宁发达装饰工程有限公司没有授权且合同也未盖公章，合同只有邱建荣签字，《施工合同》是邱建荣与王卫红以个人名义所签的合同。王卫红将幼儿园改造、装修建设工程发包给不具备法定施工资质的自然人邱建荣，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，《施工合同》属于无效合同。2、关于翠眉幼儿园有否投入使用问题。对幼儿园改造、装修工程有否进行验收，双方当事人都没有提供相关证据证明，本案审理过程中，在委托鉴定机构实地勘查中，幼儿园已经开学上课，实际使用幼儿园改造、装修工程，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以

1、关于本案《施工合同》是否有效问题。《施工合同》是双方当事人自愿签订，虽在合同的承包方是填福建宁发达装饰工程有限公司，但福建宁发达装饰工程有限公司没有授权且合同也未盖公章，合同只有邱建荣签字，《施工合同》是邱建荣与王卫红以个人名义所签的合同。王卫红将幼儿园改造、装修建设工程发包给不具备法定施工资质的自然人邱建荣，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）

福建省漳州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽06民终1869号 上诉人（原审被告）：王卫红，女，1970年4月21日出生，汉族，户籍地址福建省福州市仓山区，现住福建省福州市仓山区。 被上诉人（原审原告）：邱建荣，男，1983年3月24日出生，汉族，住福建省上杭县。 委托诉讼代理人：王振华，福建宣法律师事务所律师。 上诉人王卫红因与被上诉人邱建荣建设工程施工合同纠纷一案，不服福建省南……