建设工程施工合同纠纷 （2017）新42民终1029号

合同解除的，合同的权利义务终止，但不影响合同中结算和清理条款的效力。当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，双方签订的《内部施工承包合同》解除后，双方应当按照合同约定的固定单价500元/平方米及相应结算条款进行结算。因此，对庄华伟单方委托新疆永信工程造价咨询有限公司按照按定额计价方式出具的庄华伟已完成工程量造价为1822294.4元的鉴定意见，一审法院不予确认。本案工期延误的事实，有庄华伟出具的承诺书佐证，但双方均未举证证明未能按期完成预定工作量的原因，且双方在合同中已明确约定，（因）工程停滞而解除合同的，工程清算则按实际工程量支付清包工费用的60%。因此，本案合同解除后，双方依约应按实际工程量的60%向庄华伟清算并支付工程款。但在结算过程中，庄华伟认为合同约定承包单价500元/平方米所包括的

合同解除的，合同的权利义务终止，但不影响合同中结算和清理条款的效力。当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，双方签订的《内部施工承包合同》解除后，双方应当按照合同约定的固定单价500元/平方米及相应结算条款进行结算。因此，对庄华伟单方委托新疆永信工程造价咨询有限公司按照按定额计价方式出具的庄华伟已完成

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院民 事 裁 定 书(2017)新42民终1029号上诉人（原审原告、反诉被告）：庄华伟，男，1979年12月22日出生，汉族，从事建筑行业工作，现住奎屯市。被上诉人（原审被告、反诉原告）：新疆盛宇工程建设有限公司，住所地：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾北一路北一巷23号航空嘉园商住小区12栋1单元1101室。法定代表人：张言美，系公司董事长。委托诉讼代……