买卖合同纠纷 （2021）闽05民终1252号

双方当事人争议的焦点：1.佛山研创公司是否逾期交货；2.佛山研创公司交付的货物是否存在减配及严重的质量问题，是否因质量问题造成隆盛针织公司损失28万元；3.隆盛针织公司实际支付的款项是多少；4.双方约定的逾期违约金是否过高。 一、佛山研创公司是否逾期交货。双方签订的《购销合同》约定，交货日期为“预付款到账30天内交货”，双方在合同中仅约定“合同签定后十个工作日内，乙方付25%定金”，并没有另行约定如何支付预付款，故应视为佛山研创公司应在隆盛针织公司支付25%定金后30天内交货。至于隆盛针织公司未按约定支付定金，则佛山研创公司可根据隆盛针织公司延迟支付定金的时间顺延确定交货日期，故佛山研创公司主张是因隆盛针织公司逾期支付预付款才导致逾期交货的理由不成立。 根据佛山研创公司提供的银行业务凭证、《出仓单》显示，隆盛针织公司于2017年10月19日通过汇兑汇票及银行转账的方式，分别支付定金款215431.08元、9568.92元，共付22.5万元，符合双方约定的25%定金的要求。按隆盛针织公司完成定金支付的日期推算，佛山研创公司应于2017年11月18日前交货。庭审中，佛山研创公司自认涉案油烟

双方当事人争议的焦点：1.佛山研创公司是否逾期交货；2.佛山研创公司交付的货物是否存在减配及严重的质量问题，是否因质量问题造成隆盛针织公司损失28万元；3.隆盛针织公司实际支付的款项是多少；4.双方约定的逾期违约金是否过高。 一、佛山研创公司是否逾期交货。双方签订的《购销合同》约定，交货日期为“预付款到账30天内交货”，双方在合同中仅约定“合同签定后十个工作日内，乙方付25%定金”，并没有另行约定如何支付预付款，故应视为佛山研创公司应在隆盛针织公司支付25%定金后30天内交货。至于隆盛针织公司未按约定支付定金，则佛山研创公司可根据隆盛针织公司延迟支付定金的时间顺延确定交货日期，故佛山研创公司主

福建省泉州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）闽05民终1252号 上诉人(原审被告、反诉原告)：晋江市隆盛针织印染有限公司，住所地福建省晋江市东石镇第二加工区。 法定代表人：杨天星，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：庄昶光，福建携晟律师事务所律师。 委托诉讼代理人：方龙，福建携晟律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告）：佛山市研创科技有限公司，住所地广东省佛山市南海区……