建设工程施工合同纠纷 （2016）皖01民终5748号

本案的争议焦点为：一、案涉工程届期应付工程款是多少、尚有多少到期工程款未支付？二、丰瑞建筑公司主张的工程款利息是否成立？如果成立应如何计算？三、宏远光电公司要求丰瑞建筑公司支付厂房工程工期违约的违约金91895元能否成立？一、关于厂房工程的工程款给付及利息问题。2014年2月10日，双方签订合同对工程款的支付虽有约定，但双方于2015年1月27日在合肥巢湖开发区管委会的主持下就工程款支付进行了协商，达成新的协议即《会议纪要》，该《会议纪要》第一条约定“宏远光电公司承诺于2015年2月5日前支付完毕农民工工资：2月13日前累计付款不少于800万元”，然而，截止2015年2月13日，宏远光电公司仅实际支付690万，少支付110万元。该《会议纪要》第三条约定“宏远光电公司承诺2015年3月31日前，支付双方认可的工程决算总的20%到25%，用于偿还施工单位自筹500万部分的借款，如支付额低于500万部分宏远光电公司仍需按月息3分承担利息”，即2015年3月31日前宏远光电公司最多应支付3828960.90元（15315843.61元×25%），而宏远光电公司在《会议纪要》前已支付220万，在

本案的争议焦点为：一、案涉工程届期应付工程款是多少、尚有多少到期工程款未支付？二、丰瑞建筑公司主张的工程款利息是否成立？如果成立应如何计算？三、宏远光电公司要求丰瑞建筑公司支付厂房工程工期违约的违约金91895元能否成立？一、关于厂房工程的工程款给付及利息问题。2014年2月10日，双方签订合同对工程款的支付虽有约定，但双方于2015年1月27日在合肥巢湖开发区管委会的主持下就工程款支付进行了协商，达成新的协议即《会议纪要》，该《会议纪要》第一条约定“宏远光电公司承诺于2015年2月5日前支付完毕农民工工资：2月13日前累计付款不少于800万元”，然而，截止2015年2月13日，宏远光电公司仅

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖01民终5748号上诉人（原审原告、反诉被告）:安徽丰瑞建筑工程有限责任公司，住所地巢湖经济开发区岠嶂华庭农贸市场105室，统一社会信用代码913401005563244731。法定代表人：张永祥，董事长。委托诉讼代理人：刘孝红，男，该公司项目负责人。委托诉讼代理人：徐业良，安徽天辰律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：安徽宏远光电标……