建设工程合同纠纷 （2014）哈民二民终字第1027号

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同司法解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的.....”。因智宇公司、张志福均不具备从事电力安装工程的施工资质，原审判决据此认定智宇公司与电力公司签订的《施工协议书》，以及张志福与智宇公司签订的《承包合同》、《补充协议》无效，并依据《中华人民共和国合同法》第五十七条之规定，判决支持张志福关于工程款等诉讼请求正确，本院应予维持。关于应否支持张志福主张的停工损失问题。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”。本案中，龙源公司、电力公司和智宇公司在案涉工程未经有关批准建设的情况下，即将该工程发包、转包、分包并组织施工，对造成张志福施工过程中停工产生的损失负有过错责任，依法应承担赔偿责任。关于如何认定张

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同司法解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的.....”。因智宇公司、张志福均不具备从事电力安装工程的施工资质，原审判决据此认定智宇公司与电力公司签订的《施工协议书》，以及张志福与智宇公司签订的《承包合同》、《补充协议》无效，并依据《中华人民共和国合同法》第五十七条之规定，判决支持张志福关于工程款等诉讼请求正确，本院应予维持。关于应否支持张志福主张的停工损失问题。《中华人民共和国合

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）哈民二民终字第1027号上诉人（原审原告）张志福，男，1982年5月4日生，汉族，个体业者，住黑龙江省肇东市。委托代理人帅秀海，黑龙江海强律师事务所律师。委托代理人高海燕，黑龙江海强律师事务所律师。上诉人（原审被告）哈尔滨龙源风力发电有限公司，住所地哈尔滨市尚志市尚志镇东风委。法定代表人李恩仪，董事长。委托代理人孙可超，黑龙江孟繁旭律师事务……