建设工程分包合同纠纷 （2019）苏1311民初2719号
裁判要旨
违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效；，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。 本案中，汉玉公司将其承包的工程分包给无施工资质的原告，该分包行为因违反法律强制性规定而无效。 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 原告施工工程经验收合格，其主张参照合同约定单价计算工程款，本院予以支持。 汉玉公司关于分期付款的承诺，原告予以接受，是双方对合同付款方式的变更；依据承诺，现工程款的90%已符合支付条件，另10%工程款尚未至付款期限，原告该部分工程款请求本院不予支持。 汉玉公司已支付的工程款105000元，应从总工程款中予以扣除。 原告关于沙子水泥补偿、吊料款等费用的请求，缺乏证据证实，本院不予支持。 因涉案合同无效，原告主张按照合同约定的违约责任，由汉玉公司承担每天总工程款2‰的利息，本院不予支持；但被告存在逾期支付工程款行为，对于逾期的利息，本院参照中国人民银行同期同类贷款基准利率的罚息利率标准计算。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、第二百七十二条、《最高人民法院》第一条、第二条、第十
摘要
张立权与徐州汉玉建设工程有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省宿迁市宿豫区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏1311民初2719号原告：张立权，男，1971年12月10日生，住宿迁市宿城区。 委托诉讼代理人：刘立水，宿迁市宿城区洋河法律服务所法律工作者。 被告：徐州汉玉建设工程有限公司，住所地徐州沛县经济开发区韩信路北侧。 法定代表人：鹿存海，执行董事兼总经理。 原告张立权与被告徐州汉玉建设工程有限公司（以下简称汉玉公司）建设工程分包合同纠纷一案……