劳务合同纠纷 （2019）内0291民初209号
裁判要旨
原告包头市川通建筑劳务有限公司与北方五环第六分公司签订《扩大式土建劳务分包合同》，施工过程中因村民阻挠施工造成原告停工、窝工损失，原告向建设单位即本案被告包头润恒农产品物流有限公司提交要求赔偿损失的《报告》，被告在《报告》上盖章视为其对债务承担的确认，债务已发生转移，原、被告之间形成赔偿合意是其真实意思表示，故被告包头润恒农产品物流有限公司认为其主体不适格的答辩观点，本院不予采纳。 被告包头润恒农产品物流有限公司未向我院提交原告存在胁迫、欺诈行为的相关证据，亦未在法定期限内提起撤销权之诉，故被告包头润恒农产品物流有限公司称《报告》无效的答辩观点，本院亦不予采纳。 结合本案案情及常情常理，因村民阻挠施工造成原告包头市川通建筑劳务有限公司停工、窝工损失，原告所做劳务工程早已完工尚未结算，建设单位仍欠原告大量工程款的事实，以及被告包头润恒农产品物流有限公司与北方五环第六分公司人员混同，工作人员亦对赔偿数额签字核实的客观情况，为减轻当事人诉累，保护劳务合同施工人的合法权益，对原告包头市川通建筑劳务有限公司直接向建设单位即本案被告包头润恒农产品物流有限公司主张停工、窝工损失的诉请，本院予以支持。
摘要
包头市川通建筑劳务有限公司与包头润恒农产品物流有限公司劳务合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院民事判决书（2019）内0291民初209号原告：包头市川通建筑劳务有限公司。 法定代表人：周帮坤，执行董事。 委托诉讼代理人：马建业，内蒙古铁恒律师事务所律师。 被告：包头润恒农产品物流有限公司。 法定代表人：苏洋，执行董事。 委托诉讼代理人：武国君，包头润恒农产……