买卖合同纠纷 （2014）惠中法民二终字第323号

原审原告起诉原审被告支付欠其电梯货款883200元及电梯安装款315600元，庭审时原审被告对上述欠款数额无异议，原审法院予以确认。原审原告安装电梯主体完毕，经其自行验收后，出具了《电梯安装检验报告》及产品合格证，原审被告未在三日内配合原审原告向政府有关部门办理申报检验手续，主要原因是原审被告的墙面大理石未安装好，原审原告的电梯控制按钮未安装完毕。但在原审被告的墙面大理石安装好后，原审原告没有派员进场安装电梯控制按钮，没有完善电梯收尾工作，电梯至今无法使用，责任主要在原审原告。双方约定电梯安装的完工时间为2010年2月7日，依据《中华人民共和国合同法》第六十七条的规定，结合双方签订的合同目的，原审原告应尽快派员进场将电梯控制按钮安装完毕至16台电梯通过验收合格，交付使用后，原审被告才将剩余电梯货款及安装款支付给原审原告。因原审原告至今没有将电梯安装完毕，故原审原告请求支付延期付款违约金，没有事实依据，不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，原审法院判决如下：一、原审

原审原告起诉原审被告支付欠其电梯货款883200元及电梯安装款315600元，庭审时原审被告对上述欠款数额无异议，原审法院予以确认。原审原告安装电梯主体完毕，经其自行验收后，出具了《电梯安装检验报告》及产品合格证，原审被告未在三日内配合原审原告向政府有关部门办理申报检验手续，主要原因是原审被告的墙面大理石未安装好，原审原告的电梯控制按钮未安装完毕。但在原审被告的墙面大理石安装好后，原审原告没有派员进场安装电梯控制按钮，没有完善电梯收尾工作，电梯至今无法使用，责任主要在原审原告。双方约定电梯安装的完工时间为2010年2月7日，依据《中华人民共和国合同法》第六十七条的规定，结合双方签订的合同目的，

广东省惠州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）惠中法民二终字第323号上诉人（原审原告）：上海三菱电梯有限公司。法定代表人：范秉勋，该公司董事长。委托代理人：王春强，上海市合信律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：蜜蜂（中国）有限公司。法定代表人：陈华良。委托代理人：黄志雄，广东伟伦律师事务所律师。委托代理人：陈华立，该公司员工。上诉人上海三菱电梯有限公司（以下简称三菱公司）因与被上诉人蜜……