（2015）六民一终字第00506号

原、被告双方签订的《建设施工合同》合法、有效，双方均应遵守合同约定。在施工中原告钢结构工程因被告土建混凝土柱偏位所发生的费用，被告应当支付。原、被告约定施工范围为施工蓝图及双方约定钢结构部分，“双方约定钢结构部分”范围宽泛，双方未明确加以限制，应视为双方约定不明。原、被告未提供相关证据证明增加工程量是否属于“双方约定钢结构部分”，另原告增加工程量，没有被告签证认可，被告对该工程验收时未提出异议并接收该工程，因此原、被告对增加工程量应承担同等责任。故原告要求被告支付增加工程量价款的部分诉讼请求，予以支持。因原告没有提交证据证明工程进度及工程款支付时间，利息无法计算，故原告要求被告支付逾期利息的诉讼请求，不予支持。据此，原审法院遂依照《中华人民共和国合同法》第一百一十二条、二百七十九条、二百八十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告安徽省六安市久林机械有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告安徽鑫联彩钢构有限公司施工损失31800元。二、被告安徽省六安市久林机械有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告安徽鑫联彩钢构有限公司尚欠工程款79013.0

原、被告双方签订的《建设施工合同》合法、有效，双方均应遵守合同约定。在施工中原告钢结构工程因被告土建混凝土柱偏位所发生的费用，被告应当支付。原、被告约定施工范围为施工蓝图及双方约定钢结构部分，“双方约定钢结构部分”范围宽泛，双方未明确加以限制，应视为双方约定不明。原、被告未提供相关证据证明增加工程量是否属于“双方约定钢结构部分”，另原告增加工程量，没有被告签证认可，被告对该工程验收时未提出异议并接收该工程，因此原、被告对增加工程量应承担同等责任。故原告要求被告支付增加工程量价款的部分诉讼请求，予以支持。因原告没有提交证据证明工程进度及工程款支付时间，利息无法计算，故原告要求被告支付逾期利息的诉

安徽省六安市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）六民一终字第00506号上诉人（原审原告）：安徽鑫联彩钢结构有限公司，住所地安徽省六安市。法定代表人：李宗红，该公司总经理。委托代理人：李撼岳，该公司股东。上诉人（原审被告）：安徽省六安市久林机械有限责任公司，住所地安徽省六安市裕安区。法定代表人：杨国继，该公司董事长。委托代理人：蔡以中，六安市裕安区平桥乡法律服务所法律工作者。上诉人安徽鑫联彩……