建设工程施工合同纠纷 （2019）云03民终1032号

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。《中华人民共和国合同法》第六十条规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”双方签订的施工合同约定：原告向被告交付保证金，待工程竣工验收后，被告富顺鸿煤矿公司一次性退还给原告南方建设集团毕节公司。本案中，原告与被告签订了《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同》后，原告南方建设集团毕节公司没有按照合同约定组织完成施工计划进度，之后停工，违反了合同的约定；后双方又签订了《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同补充协议书》，但原告一直没有组织人员进场施工，一直未履行施工义务，导致工程无法竣工验收。故原告要求退回保证金500000元的诉讼请求，本院不予支持。双方签订施工合同后，原告为履行双方签订的施工合同，原告进行了必要的成本投入，后双方对已实际完成的工程量进行了结算，金额为965035元，被告均已全部支付完毕；且导致合同履行不能，系原告违约造成，应该由违约方自行承担，故原告南方建设集团毕节公司要求被

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。《中华人民共和国合同法》第六十条规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”双方签订的施工合同约定：原告向被告交付保证金，待工程竣工验收后，被告富顺鸿煤矿公司一次性退还给原告南方建设集团毕节公司。本案中，原告与被告签订了《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同》后，原告南方建设集团毕节公司没有按照合同约定组织完成施工计划进度，之后停工，违反了合同的约定；后双方又签订了《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工

云南省曲靖市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云03民终1032号上诉人（原审原告）：中遂南方建设集团机械化工程有限公司毕节分公司。统一社会信用代码9152050232210462X4。地址：贵州省毕节市七星关区麻园街道学院路客车东站旁金帝豪庭A-17-1。法定代表人：周启洪，公司经理。委托诉讼代理人：施少府，男，汉族，1975年12月10日出生于贵州省纳雍县，住贵州省纳雍县。特别授权代理……