建设工程施工合同纠纷 （2021）渝02民终396号

一审中，渝海建设公司、希姆斯电梯公司均陈述案涉固定包干价合同的施工范围不包括隔墙、灯具。二审中，希姆斯电梯公司认为案涉固定包干价合同的施工范围包括隔墙、灯具，并举示了渝海建设公司制作的预（结）算表予以证明，渝海建设公司予以否认。且二审中，上诉人渝海建设公司向本院提交了万州经济开发区建设管理局文件、测量协议、测量记录、施工组织设计、关于请求尽快办理施工许可证的函等证据，拟证明案涉工程按施工设计于2012年6月开工；成桩后，经质监试验合格后才可进行下道工序的施工；只有办理了施工许可证后才能组织正常验收；渝海建设公司从2012年6月实际进场并发放工资及渝海建设公司要求希姆斯电梯公司及时办理施工许可证并索赔停工损失等事实。上述事实及证据可能直接影响到渝海建设公司在案涉工程项目施工范围的认定及渝海建设公司依据前述证据主张的停工、窝工损失诉求是否成立，属于对判决结果有实质性影响的基本事实。综上，基于二审出现的新证据，可能导致原判决认定基本事实错误。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销重庆市万州区人民法院（2018）渝0101民初10928号民事判决

一审中，渝海建设公司、希姆斯电梯公司均陈述案涉固定包干价合同的施工范围不包括隔墙、灯具。二审中，希姆斯电梯公司认为案涉固定包干价合同的施工范围包括隔墙、灯具，并举示了渝海建设公司制作的预（结）算表予以证明，渝海建设公司予以否认。且二审中，上诉人渝海建设公司向本院提交了万州经济开发区建设管理局文件、测量协议、测量记录、施工组织设计、关于请求尽快办理施工许可证的函等证据，拟证明案涉工程按施工设计于2012年6月开工；成桩后，经质监试验合格后才可进行下道工序的施工；只有办理了施工许可证后才能组织正常验收；渝海建设公司从2012年6月实际进场并发放工资及渝海建设公司要求希姆斯电梯公司及时办理施工许可证

重庆市第二中级人民法院民 事 裁 定 书(2021)渝02民终396号上诉人（原审原告）：重庆市渝海建设（集团）有限公司，住所地重庆市万州区复兴路52号，统一社会信用代码915001017093776733。法定代表人：廖文通，董事长。委托诉讼代理人：范慧娟，重庆新盟律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗化勇，重庆新盟律师事务所律师。上诉人（原审被告）：希姆斯电梯（重庆）有限公司，住所地重庆市万州区经……