建设工程施工合同纠纷 （2019）浙01民终7646号

承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的签订的建设工程施工合同，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。案涉的两份协议书，横山钨业公司均将工程发包给童光明个人，而非具有建筑施工企业资质的建筑企业，故该两份合同均应认定为无效合同。至于本案所涉的两项工程是否竣工验收，原审法院认为，根据双方均认可的事实，特种钨电极技改厂房附属工程在2018年4月底全部施工完毕，虽未验收但已经实际使用。科研研发中心实验楼工程除了窗户未安装和大门未安装之外其他工程内容也在2018年4月底全部完成。故两份合同虽无效，但横山钨业公司已经确认了特种钨电极技改厂房附属工程在2018年4月底已完工后交付使用，双方也就该工程的工程款于2019年1月23日进行了结算

承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的签订的建设工程施工合同，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。案涉的两份协议书，横山钨业公司均将工程发包给童光明个人，而非具有建筑施工企业资质的建筑企业，故该两份合同均应认定为无效合同。至于本

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)浙01民终7646号 上诉人（原审被告）建德市横山钨业有限公司，住所地建德市寿昌镇横山。 法定代表人王巧琴，董事长。 委托诉讼代理人王泽路，浙江新安江律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）童光明，男，1965年4月9日出生，汉族，住建德市。 上诉人建德市横山钨业有限公司（以下简称横山钨业公司）因与被上诉人童光明建设工程施工合同纠纷一案，不服……