建设工程施工合同纠纷 （2019）鄂06民初1557号

原告楚泰建设集团有限公司与被告枣阳市教育局签订的枣阳市中兴学校建设项目（一期）施工合同，系双方当事人经过招投标程序，依法签订，内容不违反法律法规的规定，为有效合同。诉讼中，双方对解除合同已达成合意，本院予以确认。原告楚泰建设集团有限公司以预算造价为104718181.42元，其以8711.91万元中标为由，要求变更合同的计价方式为按2018湖北省建筑安装工程定额据实结算，没有合同和法律依据，本院不予支持。但双方合同约定：计划开工日期为2017年11月16日，计划竣工日期为2018年11月8日，工期357日历天。而被告枣阳市教育局于2018年2月11日才办理了建筑工程施工许可证。于2018年5月18日发出C区工程开工令，于2018年6月12日发出西区工程开工令，于2018年6月19日发出风雨操场工程开工令，于2018年7月16日发出东区工程开工令，于2018年8月22日发出A区工程开工令，于2018年10月13日发出食堂工程开工令，均晚于合同约定的计划开工日期2017年11月16日。此间，仅原告楚泰建设集团有限公司已完工程的材料价差为6718556.92元，是已完工程材料价格197593

原告楚泰建设集团有限公司与被告枣阳市教育局签订的枣阳市中兴学校建设项目（一期）施工合同，系双方当事人经过招投标程序，依法签订，内容不违反法律法规的规定，为有效合同。诉讼中，双方对解除合同已达成合意，本院予以确认。原告楚泰建设集团有限公司以预算造价为104718181.42元，其以8711.91万元中标为由，要求变更合同的计价方式为按2018湖北省建筑安装工程定额据实结算，没有合同和法律依据，本院不予支持。但双方合同约定：计划开工日期为2017年11月16日，计划竣工日期为2018年11月8日，工期357日历天。而被告枣阳市教育局于2018年2月11日才办理了建筑工程施工许可证。于2018年5月

湖北省襄阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂06民初1557号原告：楚泰建设集团有限公司（原湖北楚泰建设工程有限责任公司）。住所地：襄阳市襄城区环城西路14号。法定代表人：冯之明，该公司董事长。委托诉讼代理人：周存平，湖北百龙律师事务所律师。被告：枣阳市教育局。住所地：湖北省枣阳市书院街95号。法定代表人：苏洪明，该局局长。委托诉讼代理人：高峰，湖北高实律师事务所律师。委托诉讼代理人：……