买卖合同纠纷 (2019)琼97民终1952号
裁判要旨
松之光酒店提供的证据,包括鉴定意见在内均不足以证明松之光酒店具有充分的证据和依据,可以要求新利隆公司承担其延期营业两个月的损失费用,因而据此予以驳回正确无误,应当予以维持。综上松之光酒店的上诉请求均无事实和法律依据,请求二审法院依法予以驳回。松之光酒店向一审法院起诉请求:1.判令解除松之光酒店与新利隆公司签署的三份《昌江松之光酒店中央空调系统采购合同》;2.判令新利隆公司支付松之光酒店因空调安装错误造成重新设计、施工、安装等费用损失1231342元,因工程延误造成的酒店延期经营损失约970437元;3.本案诉讼费由新利隆公司承担。新利隆公司向一审法院提出反诉请求:1.判令解除新利隆公司与松之光酒店签订的三份《昌江松之光酒店中央空调系统采购合同》;2.判令松之光酒店向新利隆公司支付拖欠的工程款本金1270158元;3.判令松之光酒店向新利隆公司支付拖欠工程款的利息损失(自2017年9月3日起以1270158元为基数按照年利率24%计算至松之光酒店实际付清之日止,暂计至2017年11月23日应付利息为69435.3元);4.判令松之光酒店承担本案的全部诉讼费用。一审法院认定事实:2015年
摘要
松之光酒店提供的证据,包括鉴定意见在内均不足以证明松之光酒店具有充分的证据和依据,可以要求新利隆公司承担其延期营业两个月的损失费用,因而据此予以驳回正确无误,应当予以维持。综上松之光酒店的上诉请求均无事实和法律依据,请求二审法院依法予以驳回。松之光酒店向一审法院起诉请求:1.判令解除松之光酒店与新利隆公司签署的三份《昌江松之光酒店中央空调系统采购合同》;2.判令新利隆公司支付松之光酒店因空调安装错误造成重新设计、施工、安装等费用损失1231342元,因工程延误造成的酒店延期经营损失约970437元;3.本案诉讼费由新利隆公司承担。新利隆公司向一审法院提出反诉请求:1.判令解除新利隆公司与松之光
正文(节选)
海南省第二中级人民法院民事判决书(2019)琼97民终1952号海南省第二中级人民法院民事判决书(2019)琼97民终1952号上诉人(原审原告、反诉被告):昌江松之光酒店管理有限公司。住所地:昌江县昌江大道东侧(昌江县现代农业检验检测预警防控技术中心左侧)法定代表人:黄松,该公司董事长。委托诉讼代理人:吴坤卿,海南上哲律师事务所律师。被上诉人(原审被告、反诉原告):儋州新利隆实业有限公司。住所地……