建设工程施工合同纠纷 （2019）冀01民终12337号

原、被告于2018年7月5日签订的建设工程承包合同，是双方真实意思的表示。涉案工期延期至2018年10月31日完工后，至今仍未竣工，被告构成违约，应承担违约责任。原告要求被告自违约之日（2018年11月1日）起至庭审之日（2019年6月10日）止计222天，每天支付违约金1000元，共计222000元，于法于据不悖，本院予以支持。庭审中，原告增加诉讼请求要求终止双方签订的建设工程承包合同，于法有悖，本院不予支持。被告庭审中出示的补充协议系复印件，原告不认可，反诉出示补充协议原件，本院不予采信。反诉原告要求反诉被告承担拖欠工程款每拖欠一天赔偿1000元违约金及要求反诉被告支付所欠工程款172795.59元的请求，因其在施工过程中对反诉被告付工程款无异议，且未提交反诉被告在支付工程款（材料款、进度款、运输费及吊装费）时违约的证据，仅以己方提货单为依据，主张反诉被告欠工程款172795.59元，并要求反诉被告承担违约责任，证据不足，故本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十一条、第一百一十四条之规定，一审法院判决如下：一、被告石家庄市藁城区贾市庄高强彩钢瓦厂自判

原、被告于2018年7月5日签订的建设工程承包合同，是双方真实意思的表示。涉案工期延期至2018年10月31日完工后，至今仍未竣工，被告构成违约，应承担违约责任。原告要求被告自违约之日（2018年11月1日）起至庭审之日（2019年6月10日）止计222天，每天支付违约金1000元，共计222000元，于法于据不悖，本院予以支持。庭审中，原告增加诉讼请求要求终止双方签订的建设工程承包合同，于法有悖，本院不予支持。被告庭审中出示的补充协议系复印件，原告不认可，反诉出示补充协议原件，本院不予采信。反诉原告要求反诉被告承担拖欠工程款每拖欠一天赔偿1000元违约金及要求反诉被告支付所欠工程款17279

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）冀01民终12337号上诉人（原审被告、原审反诉原告）：石家庄市藁城区贾市庄高强彩钢瓦厂，住所地：石家庄市藁城区贾市庄镇贾市庄村。法定代表人：薛进卯，该厂厂长。委托诉讼代理人：杨嘉麟，河北朗科律师事务所律师。委托诉讼代理人：王明明，河北朗科律师事务所律师。被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：石家庄顺和机械制造有限公司，住所地：石家庄市藁城区梅……