（2015）大民二终字第01217号

原告（反诉被告）成达公司与被告（反诉原告）东亚公司签订的六份《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反国家法律法规的效力性强制性规定，应为有效，双方均应依约履行。……遂于2013年5月15日作出（2011）大民二初字第10号民事判决：一、解除原告（反诉被告）大连赵屯成达食品有限公司与被告（反诉原告）长春东亚建筑工程有限公司之间就屠宰车间、冷库、1、2号宿舍楼、办公楼、食堂楼、公寓楼及毛鸡楼签订的六份《建设工程施工合同》；二、被告（反诉原告）长春东亚建筑工程有限公司于判决生效之日起十日内返还原告（反诉被告）大连赵屯成达食品有限公司工程款14，924，094.00元；三、被告（反诉原告）长春东亚建筑工程有限公司于判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）大连赵屯成达食品有限公司逾期完工的违约金1，841，924.70元；四、原告（反诉被告）大连赵屯成达食品有限公司于判决生效之日起十日内给付被告（反诉原告）长春东亚建筑工程有限公司屠宰车间、冷库增加面积的工程款2，871，400.00元及利息（2010年8月18日至判决确定的给付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；五、原告

原告（反诉被告）成达公司与被告（反诉原告）东亚公司签订的六份《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反国家法律法规的效力性强制性规定，应为有效，双方均应依约履行。……遂于2013年5月15日作出（2011）大民二初字第10号民事判决：一、解除原告（反诉被告）大连赵屯成达食品有限公司与被告（反诉原告）长春东亚建筑工程有限公司之间就屠宰车间、冷库、1、2号宿舍楼、办公楼、食堂楼、公寓楼及毛鸡楼签订的六份《建设工程施工合同》；二、被告（反诉原告）长春东亚建筑工程有限公司于判决生效之日起十日内返还原告（反诉被告）大连赵屯成达食品有限公司工程款14，924，094.00元；三、被告（反诉原告）

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）大民二终字第01217号上诉人（原审被告）：长春东亚建筑工程有限公司，住所地长春市绿园区长白公路7公里处。法定代表人：张仕奇，该公司董事长。委托代理人：连立伟，辽宁泛舟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：大连赵屯成达食品有限公司，住所地瓦房店市赵屯乡赵屯村。法定代表人：王德宽，该公司董事长。委托代理人：于人凤，辽宁昌信律师事务所律师。原审原告……