建设工程施工合同纠纷 （2019）鄂07民终735号

依照合同，新风主机及空调末端设备到达施工现场，上诉人应支付合同总价的15%，因上诉人未支付，所以上诉人违约在先，但被上诉人并未提交证据证明何时送到施工现场，而证人证言可证明，直至2017年7月中旬才将第二台空调主机送至施工地点，此时间已超过合同约定工期近九个月，被上诉人应当依照约定支付总工程款30%的违约金。3、合同约定空调设备品牌为《格力》，但施工现场第二台主机品牌为《致高》，且该主机为二手机器，存在重大质量瑕疵，同时合同约定被上诉人应提供产品合格证等相关资料，但被上诉人至今未依照合同约定提供资料，说明被上诉人也认为该工程并未完工。4、因被上诉人无故拖延工期，并违反合同约定，导致上诉人生产经营出现亏损，且于2018年2月8日派其员工私自将空调主机主控制板偷走，导致上诉人三天无法正常经营，上诉人已依法提起反诉，并向原审法院提交相关证据证明损失情况，但原审法院仍然认为上诉人未提交证据证实损失情况。综上，上诉人认为原审法院认定事实不清，裁判错误。嘉宏发商贸公司辩称：1、上诉人所称的4万多元的材料费与被上诉人无关，不在合同内，也不在施工范围内；2、工期的问题是由于上诉人的工程款没有按约定支付

依照合同，新风主机及空调末端设备到达施工现场，上诉人应支付合同总价的15%，因上诉人未支付，所以上诉人违约在先，但被上诉人并未提交证据证明何时送到施工现场，而证人证言可证明，直至2017年7月中旬才将第二台空调主机送至施工地点，此时间已超过合同约定工期近九个月，被上诉人应当依照约定支付总工程款30%的违约金。3、合同约定空调设备品牌为《格力》，但施工现场第二台主机品牌为《致高》，且该主机为二手机器，存在重大质量瑕疵，同时合同约定被上诉人应提供产品合格证等相关资料，但被上诉人至今未依照合同约定提供资料，说明被上诉人也认为该工程并未完工。4、因被上诉人无故拖延工期，并违反合同约定，导致上诉人生产经

湖北省鄂州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂07民终735号上诉人（原审被告、反诉原告）：陈定邦，男，1955年9月4日出生，汉族，住武汉市江岸区，上诉人（原审被告、反诉原告）：鄂州市欧帝丝音乐会所，住所地：鄂州市官柳北路官柳商贸城四楼B区商铺。经营者：胡凤姣，该公司经理。上述二上诉人共同委托诉讼代理人：齐燏，湖北地久律师事务所律师；程正昊，湖北伸道律师事务所（代理权限均为：特别授权）……