买卖合同纠纷 （2016）苏05民终4834号

设备应在具备调试条件后3天内调试合格，但天皓公司未进行调试，而认为华峰公司并非无故拖延货款，也属认定事实错误。天皓公司已将设备交付给华峰公司并完成安装，华峰公司已取得设备的控制权。设备是否具备调试条件，应该由华峰公司通知天皓公司，而华峰公司并未通知天皓公司进行调试和验收，所以不存在天皓公司未履行调试义务，致使华峰公司无法按约进行验收的情况。退一步讲，即使华峰公司通知天皓公司设备具备调试条件进行调试，根据合同约定，华峰公司未按约支付货款，调试和验收还需进一步成本投入，天皓公司可以履行不安抗辩权拒绝履行合同约定的后续义务。三、法院审理合同纠纷应充分尊重双方的合同约定，并据以判决，天皓公司在交付合同项下货物后，华峰公司未按约支付货款，理应按合同约定支付剩余货款及违约金。华峰公司辩称，一、华峰公司逾期支付货款并非无故拖延，主要因为：华峰公司关联公司之前购买了一套污水线处理系统，该系统在使用过程中出现严重的质量问题，该系统与本案涉及的系统系同类设备，污水线系统验收不合格。作为先履行方华峰公司有理由合理怀疑尚未调试验收的本案案涉系统也存在质量问题，华峰公司延期付款系行使不安抗辩权，暂时中止支付收货

设备应在具备调试条件后3天内调试合格，但天皓公司未进行调试，而认为华峰公司并非无故拖延货款，也属认定事实错误。天皓公司已将设备交付给华峰公司并完成安装，华峰公司已取得设备的控制权。设备是否具备调试条件，应该由华峰公司通知天皓公司，而华峰公司并未通知天皓公司进行调试和验收，所以不存在天皓公司未履行调试义务，致使华峰公司无法按约进行验收的情况。退一步讲，即使华峰公司通知天皓公司设备具备调试条件进行调试，根据合同约定，华峰公司未按约支付货款，调试和验收还需进一步成本投入，天皓公司可以履行不安抗辩权拒绝履行合同约定的后续义务。三、法院审理合同纠纷应充分尊重双方的合同约定，并据以判决，天皓公司在交付合同

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏05民终4834号上诉人（原审原告）：江苏天皓环保集团有限公司，住所地江苏省苏州市吴中经济开发区南湖路86号苏报南都广场1201、1202、1203室。法定代表人：马宁，该公司总经理。委托诉讼代理人：赵钰阳，江苏丁晓农律师事务所律师。委托诉讼代理人：李华强，江苏丁晓农律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：浙ＸＸ峰合成树脂有限公司，住所地浙……