承揽合同纠纷 （2018）桂09民终469号
裁判要旨
本案的争议焦点为：1、古建志与成大建筑公司、成大建筑公司南宁分公司存在何种合同关系？该合同是否合法有效？2、成大建筑公司、成大建筑公司南宁分公司应否支付劳动报酬6077005.15元给古建志？3、成大建筑公司、成大建筑公司南宁分公司应否支付逾期违约金及停工补偿费给古建志？逾期违约金和停工补偿费如何计算？4、良才教育公司应否对成大建筑公司、成大建筑公司南宁分公司的债务承担连带清偿责任？对争议焦点1，一审法院认为，本案由古建志以包工不包料的方式承担成大建筑公司南宁分公司承包到玉柴职业技术学院的食堂、学生公寓、教学楼等11栋工程的内外墙抹灰工程，双方合同的标的是完成内、外墙抹灰，交付工作成果，所以双方之间是承揽合同关系。双方签订的《劳务分包合同》是双方真实意思表示，不违反法律规定，合同合法有效。对争议焦点2，古建志承包的玉柴职业技术学院的食堂、学生公寓、教学楼等11栋房屋的内外墙抹灰工作虽然因为成大建筑公司南宁分公司未能提供材料给古建志方施工，导致工程停止施工至今未能全部完成，但在古建志与成大建筑公司南宁分公司协商后，双方进行了结算，成大建筑公司南宁分公司2014年12月19日出具《欠劳务工
摘要
广西良才教育投资有限公司、古建志承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
广西壮族自治区玉林市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）桂09民终469号上诉人（一审被告)：广西良才教育投资有限公司，住所地广西玉林市玉柴新城4号商住楼三楼北面。法定代表人：冯俊豪，董事长。委托诉讼代理人：唐嘉鸿，广西欣和律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：古建志，男，1975年12月13日出生，汉族，住广西马山县。委托诉讼代理人：庞卫，广西桂金剑律师事务所律师。委托诉讼代理人：张富才，……