建设工程施工合同纠纷 （2016）桂03民终773号

一、关于争议焦点1。第一、工程竣工后，上诉人向被上诉人提供了三份《建筑工程结算书》，主体工程价款为人民币126115.83元，基础超深部份工程的工程造价为人民币111591.88元，办公管理用房附属室外地坪工程的工程造价为人民币42762.06元，三项合计1415649.77元。被上诉人在《建筑工程结算书》签字，确认收到了《建筑工程结算书》，也说明被上诉人同意按上诉人完成的实际工程量及施工时的市场价结算工程款。被上诉人将《建筑工程结算书》提交给永福县审计局审计，永福县审计局对《建筑工程结算书》不予审计，被上诉人对《建筑工程结算书》又不予认可的情况下，应由法院委托有资质的部门对上诉人实际完成的涉案工程中的主体工程造价进行鉴定。根据广西立信工程造价咨询有限公司对上诉人所施工完成的管理房主体工程、基础工程、室外地面硬化工程进行造价鉴定，按上诉人完成的实际工程量及施工时的市场价，工程总造价1312305.07元。第二、被上诉人在招标时无工程施工图纸，不具备招标条件，上诉人投标时无法知道该房屋的实际构造，再加上施工图纸在建筑工程承包合同约定的工程竣工期满一年多之后才提交给上诉人，涉案工程不能按双

一、关于争议焦点1。第一、工程竣工后，上诉人向被上诉人提供了三份《建筑工程结算书》，主体工程价款为人民币126115.83元，基础超深部份工程的工程造价为人民币111591.88元，办公管理用房附属室外地坪工程的工程造价为人民币42762.06元，三项合计1415649.77元。被上诉人在《建筑工程结算书》签字，确认收到了《建筑工程结算书》，也说明被上诉人同意按上诉人完成的实际工程量及施工时的市场价结算工程款。被上诉人将《建筑工程结算书》提交给永福县审计局审计，永福县审计局对《建筑工程结算书》不予审计，被上诉人对《建筑工程结算书》又不予认可的情况下，应由法院委托有资质的部门对上诉人实际完成的涉

广西壮族自治区桂林市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）桂03民终773号上诉人（一审原告）广西天力建设工程有限公司，住所地桂林市秀峰区骝马山北巷18号。法定代表人邓建顺，董事长。委托代理人陈有名，男，1959年9月24日出生，汉族，个体户，住广西永福县。委托代理人黄俊开，广西诚理律师事务所律师。被上诉人（一审被告）永福县水利局。法定代表人王建斌，局长。被上诉人（一审被告）永福县板峡水库管理……