建设工程施工合同纠纷 （2019）辽01民终13299号

双方当事人签订的《建设施工合同》系双方当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，予以确认，双方当事人之间形成了真实、合法的建设工程施工合同关系，双方均应按照合同约定履行各自义务。本案的争议焦点为万众公司实际施工的工程造价、是否应赔偿万众公司停工损失以及数额。2018年7月9日，双方当事人签订《结算协议书》约定合同的总价款（包含补充协议价款）为29,600,000元，经双方根据原合同的实际完成情况进行结算，若提起诉讼，最终结算价款以专业机构造价签订为准。经依法委托辽宁隆丰工程造价项目管理有限公司作出的[2019]4101号《工程造价咨询报告》鉴定结果中的无争议部分25,069,953.04元（包括停工损失832,609.05元），予以采纳。关于《工程造价咨询报告》鉴定结果中的有争议部分，认定结果如下：1、关于除尘器脱离塔基础356,884元，双方于2018年7月9日签订的《结算协议书》所附的《沈抚新城热源厂结算单（吴炳发部分）》中列明除尘器脱离塔基础为356,884元，该单项价款为合力公司已认可的单项工程造价，故该项争议造价应计入工程总造价；2、关于砌筑上卸料平台施工

双方当事人签订的《建设施工合同》系双方当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，予以确认，双方当事人之间形成了真实、合法的建设工程施工合同关系，双方均应按照合同约定履行各自义务。本案的争议焦点为万众公司实际施工的工程造价、是否应赔偿万众公司停工损失以及数额。2018年7月9日，双方当事人签订《结算协议书》约定合同的总价款（包含补充协议价款）为29,600,000元，经双方根据原合同的实际完成情况进行结算，若提起诉讼，最终结算价款以专业机构造价签订为准。经依法委托辽宁隆丰工程造价项目管理有限公司作出的[2019]4101号《工程造价咨询报告》鉴定结果中的无争议部分25,069

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽01民终13299号上诉人（原审被告）：沈阳合力供热有限公司，住所地沈阳市浑南陵区汪家街道汪南村。法定代表人：周浩荣，系该公司总经理。委托诉讼代理人：张蕾，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：许亚新，系辽宁东拓律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：辽宁万众建设集团有限公司，住所地沈阳市康平县康平镇向阳街。法定代表人：刘增文，系该……