装饰装修合同纠纷 （2021）粤01民终4053号

本案是装饰装修合同纠纷。根据诉辩双方的意见，本案的争议焦点为：其一，涉案《装修合同》应否予以解除；其二，《装修合同》项下工程款的支付；其三，涉案工程工期迟延过错责任认定；其四，《装修合同》解除后的损害后果承担。关于涉案《装修合同》的解除问题。2018年1月21日，在双方未能就工程造价、完工期限等问题达成一致意见的情况下，永致公司擅自撤离了施工现场，李智斌亦自行收回了房门钥匙，双方以实际行为表示不再继续履行合同，故涉案《装修合同》于2018年1月21日已实际解除。因此，对于李智斌要求解除合同的诉请，一审法院不予支持。关于《装修合同》项下工程款的支付。根据《工程造价鉴定意见书（2020年4月）》显示，合同内已完成部分工程竣工结算价格为80056.62元。现李智斌已向永致公司支付工程款122782元（其中包括已支付工程款116782元和代永致公司向工人支付泥水工程款项6000元），所付数额已超出实际完工部分造价，对超出部分42725.38元，李智斌主张予以返还，合法有据，一审法院予以支持。因实际完工工程造价并未超出李智斌已支付工程款，永致公司反诉李智斌支付工程款44139.56元，理据不足，

本案是装饰装修合同纠纷。根据诉辩双方的意见，本案的争议焦点为：其一，涉案《装修合同》应否予以解除；其二，《装修合同》项下工程款的支付；其三，涉案工程工期迟延过错责任认定；其四，《装修合同》解除后的损害后果承担。关于涉案《装修合同》的解除问题。2018年1月21日，在双方未能就工程造价、完工期限等问题达成一致意见的情况下，永致公司擅自撤离了施工现场，李智斌亦自行收回了房门钥匙，双方以实际行为表示不再继续履行合同，故涉案《装修合同》于2018年1月21日已实际解除。因此，对于李智斌要求解除合同的诉请，一审法院不予支持。关于《装修合同》项下工程款的支付。根据《工程造价鉴定意见书（2020年4月）》显

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤01民终4053号上诉人（原审被告、反诉原告）：广州市永致装饰工程有限公司，住所地广东省广州市荔湾区西增路63号自编D6-B15-16。法定代表人：杨凯帆，职务总经理。委托诉讼代理人：龙婧，广东法制盛邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：范伟杰，男，该公司员工。被上诉人（原审原告、反诉被告）：李智斌，男，1988年9月29日出生，汉族，住广东省广……